Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Скачать договор на техническое обслуживание медоборудования». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Содержание:
подряда на выполнение работ по техническому обслуживанию
и ремонту оборудования
г._________ «____»______________ 20 ___ г.
Товарищество с ограниченной ответственностью «_______», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________, действующего на основании _____________________, с одной стороны, и
Товарищество с ограниченной ответственностью «___________», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________, действующего на основании Устава, Государственной лицензии №_________ с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор подряда на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования (далее-Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем.
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнять работы по техническому обслуживанию (вид оборудования) (далее-оборудование), а также осуществлять ремонт оборудования (далее-Работы), в соответствии с условиями настоящего Договора, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать результаты выполненных Работ в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2. Техническое обслуживание включает в себя:
1) работы по профилактическому и предупредительному осмотру, проверки работы, действия отдельных элементов и частей оборудования, работоспособности систем, исправности приборов осуществление ремонта оборудования Заказчика;
2) осуществление систематического контроля за функционированием систем, оборудования, приборов Заказчика, бесперебойное снабжение запасными частями и расходными материалами;
3) устранение дефектов, обнаруженных в ходе осмотров, проверки работы, осуществление смазки, чистки, регулировки, замены дефектных или изношенных частей;
4) подготовка и ввод в эксплуатацию оборудования после технического обслуживания, ремонта;
5) консультирование технического персонала Заказчика по надлежащей эксплуатации оборудования;
6) иные мероприятия, установленные Сторонами в Графике работ по техническому обслуживанию и профилактическому предупредительному ремонту оборудования.
1.3. Перечень, количество обслуживаемого оборудования установлены в Приложении №1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. По согласованию Сторон Приложение № 1 может быть изменено.
1.4. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с Графиком работ по техническому обслуживанию оборудования (Приложение № 2), который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.1. Стоимость Работ по техническому обслуживанию определяется в соответствии с расценками Подрядчика, указанными в Приложении № 3 к настоящему Договору.
2.2. Заказчик осуществляет оплату за выполненные Работы по техническому обслуживанию оборудования Заказчика в соответствии с Графиком работ по техническому обслуживанию, в течение 5 (пяти) операционных дней со дня предоставления Подрядчиком акта приема- передачи выполненных Работ, счета-фактуры.
2.3. Стоимость внепланового ремонта оборудования, не входит в стоимость Работ по техническому обслуживанию и оплачивается отдельно, в соответствии со сметой на выполнение ремонта, утвержденной Сторонами, дефектным актом , составленным представителями Сторон.
2.4. Оплата Работ по выполнению ремонта оборудования производится Заказчиком, в каждом отдельном случае в размере 100% (ста процентов) от стоимости фактически выполненных Работ по ремонту, в течение 5 (пяти) операционных дней после завершения Работ, предоставления Подрядчиком акта приема-передачи выполненных Работ по ремонту и счета-фактуры.
Договор на техническое обслуживание оборудования
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
5.2. В случае несвоевременного выполнения Работ, Подрядчик оплачивает Заказчику пеню в размере 0,5 % (ноль целых пять десятых процента) от стоимости Работ по настоящему Договору за каждый календарный день просрочки.
5.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты по настоящему Договору, Заказчик оплачивает Подрядчику пеню в размере 0,5 % (ноль целых пять десятых процента) от суммы , подлежащей к оплате, за каждый календарный день просрочки.
5.4. Оплата неустойки (пени) не освобождает обе Стороны от выполнения своих обязательств по настоящему Договору.
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если они явились следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы: наводнений, землетрясений, пожаров, стихийных бедствий, блокад, забастовок, военных действий, террористических актов и иных обстоятельств, которые Стороны не могли предвидеть и которые повлияли на исполнение Договора. Сроки исполнения обязательств Стороной, подвергшейся влиянию обстоятельств непреодолимой силы, передвигаются на период действия таких обстоятельств.
6.2. В случае если эти обстоятельства будут длиться более одного месяца, Стороны имеют право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору. При этом Заказчик обязан оплатить фактически выполненные Работы и ни одна из Сторон не будет иметь право требовать от другой Стороны возмещения каких-либо убытков.
6.3. Сторона, для которой станет невозможным исполнение своих обязательств по Договору, незамедлительно, но не позднее 2 (двух) рабочих дней, уведомляет другую Сторону о начале и прекращении обстоятельств, указанных в пункте 6.1. настоящего Договора, а также представляет подтверждающий документ соответствующего уполномоченного государственного органа.
Стоимость ремонта или техобслуживания автомобиля устанавливается по договоренности сторон и прейскуранту цен, установленному подрядчиком. Однако, в ходе работ может оказаться, что для качественного ремонта требуется замена ряда запасных частей. Этот момент должен регламентироваться договором. Обязательно обратите внимание на пункт о том, что предварительно заказчик должен быть извещен о необходимости и стоимости замены. Дополнительно следует установить, что заказчик вправе следить за ходом ремонта.
Проблемы могут возникнуть на любой из этапов производства работ. Поэтому в договоре должно быть максимально полно учтено все, что может быть связано с приемкой, ходом работ и получением авто. Договорные отношения между заказчиком и подрядчиком подпадают под действие закона о защите прав потребителей и некачественное исполнение услуги является поводом для восстановления прав в судебном порядке. Поэтому перед подписанием следует внимательно изучить все нюансы.
С июня 2013 года начали действовать «Правила пользования газом» утвержденные правительственным Постановлением № 410. Эти Правила устанавливают ответственность не только потребителя, но и исполнителя услуги по проведению ТО и ремонту газового оборудования.
До этого нормативная база не предусматривала конкретной ответственности собственника находящегося в жилом помещении газового оборудования. Именно по этой причине сотрудники обслуживающей организации не могли в течение длительного времени получить доступ в помещение и осуществить его техническое обслуживание, в результате чего могла создаваться реальная угроза жильцам всего дома.
Договор на техническое обслуживание оборудования (типовой)
Новые Правила обязывают обслуживать газовые приборы не менее одно раза в течение трёх лет. По рекомендации производителя обслуживание может производиться чаще. Делать это должны квалифицированные специалисты газораспределительной организацией на основании заключенного договора.
Почему важно проводить регулярное обслуживание газового оборудования?
Газовое оборудование имеет установленный технической документацией нормативный срок эксплуатации. Он регламентирован предприятием-изготовителем. По истечении срока оборудование может стать источником повышенной опасности и подлежит замене.
Согласно действующим Правилам собственники жилого помещения или взявшие на себя обязанности по обслуживанию дома управляющие компании несут гражданско-правовую ответственность за исправность газового оборудования, его работоспособность и сохранность.
К ним могут быть применены штрафные санкции в случае нарушений правил безопасности, которые привели к аварии или несчастному случаю, повлекшие за собой вред, причиненный здоровью и имуществу иных собственников жилья.
Если договор на техобслуживание не был заключен, подача газа может быть временно приостановлена.
Договор на газовое обслуживание между заказчиком и исполнителем заключается в письменной форме и должен содержать в себе:
- полную информацию о сторонах договора;
- адрес нахождения объекта недвижимости;
- оборудования, которое будет обслуживаться;
- дата начала действия договора и его окончание;
- порядок приема-передачи и оплат услуги;
- права и обязанности сторон.
на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортаг. «» 2020 г. в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:
1.1. Заказчик поручает Исполнителю оказать услуги по ремонту, плановому техническому обслуживанию или гарантийному ремонту (далее Обслуживание) автомобилей, согласно списка (Приложение №1) заверенного подписью руководителя и печатью Заказчика с обязательным указанием марки (модели) транспортного средства, государственного регистрационного номера. Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя по обслуживанию автомобилей в соответствии с условиями настоящего договора.
1.2. Техническое обслуживание и ремонтные работы транспортных средств осуществляются по адресу: , или по согласованию с Заказчиком на других ремонтных площадках.
1.3. Заказчик уполномочивает производить фактическую сдачу и приемку автомобилей в ремонт и из ремонта доверенным лицам, имеющим надлежащим образом оформленные доверенности. Фактом, свидетельствующим о приеме автомобиля и качественном (без видимых недостатков) выполнении ремонта Исполнителем, является подписание доверенным лицом заказ-наряда.
2.1. Заказчик записывается на обслуживание автомобилей, в соответствии с действующими у Исполнителя процедурами и распорядком.
2.2. Заказчик обязуется поставить на обслуживание указанное в заявке количество автомобилей в срок указанный ему Исполнителем. Автомобили, направленные на обслуживание, должны быть вымыты (вымыт верх автомобиля, низ (днище, включая арки колес).
2.3. По окончании работ Заказчик имеет право осмотреть результат работ, а при обнаружении недостатков выполненных работ немедленно заявить об этом.
2.4. Заказчик может отказаться от исполнения договора при условии, что он не имеет задолженности перед Исполнителем.
2.5. 3аказчик обязан, забрать автомобили в течение рабочих дней с момента оказания ему услуг по обслуживанию автомобилей. Заказчик самостоятельно принимает меры для того, чтобы узнать о моменте окончания обслуживания автомобилей.
2.6. Исполнитель обязуется выполнить услуги по обслуживанию автомобилей с надлежащим качеством и в сроки согласованные с Заказчиком. Сроки выполнения работ Исполнителем в настоящем Договоре не устанавливаются, а согласовываются отдельно в каждом случае, при составлении заявки на ремонт.
2.7. При обнаружении Заказчиком недостатков выполненных работ Исполнитель обязан устранить их в течение рабочих дней или записать Заказчика на другое время для устранения недостатков.
2.8. Исполнитель имеет право отказаться от выполнения услуг по обслуживанию автомобилей в случае, если:
- имеется задолженность Заказчика по ранее оказанным услугам;
- автомобили поставленные на обслуживание загрязнены, о чем заносится соответствующая запись в журнал заявок на ТО, находящийся у Исполнителя, в присутствии представителя Заказчика (в случае отказа представителя Заказчика подписи, запись считается составленной должным образом, если в журнале есть подпись трех лиц Исполнителя);
- автомобили на обслуживание поставлены с опозданием более чем на минут, относительно времени, установленного Исполнителем при приеме заявки от Заказчика. При отсутствии очереди на ремонт, автомобиль может быть принят в ремонт после опоздания.
2.9. Нести гарантийные обязательства за выполненный ремонт в период:
- Техническое обслуживание – дней с момента окончания выполнения работ (подписания заказ-наряда);
- Текущий ремонт автомобиля, узла или агрегата – дней с момента окончания выполнения работ;
- Капитальный ремонт узла или агрегата – дней с момента окончания выполнения работ;
- Рихтовочные и сварочные работы, полная или частичная окраска кузова, антикоррозийная обработка – дней с момента окончания выполнения работ;
- Регулировочные работы – дней, с момента окончания выполнения работ.
- Обнаруженные в период гарантийного срока дефекты, связанные с проведенным ремонтом, устраняются за счет Исполнителя. Гарантия не распространяется на запасные части, предоставленные Заказчиком, т.к. в этом случае ответственность за качество поставленных и установленных запчастей несёт Заказчик.
Заказчик обязуется в случае выявления Исполнителем и информировании Заказчика о наличии скрытых дефектов на ТС подлежащем обслуживанию, в течение рабочего дня сообщить Исполнителю решение относительно продолжения ремонта или о прекращении работ (в т.ч. при необходимости направления своего представителя для осмотра ТС). При не представлении согласия на устранение скрытых дефектов, в срок до двух рабочих дней, с момента получения Заказчиком уведомления, Заказчик обязан принять и забрать ТС с территории Исполнителя, а также оплатить Исполнителю стоимость установленных запасных частей, использованных расходных материалов и выполненных работ. При просрочке указанного срока Заказчик обязан оплатить время простоя автомобиля (охраны) на территории предприятия на основании действующих у Исполнителя расценок. На момент заключения договора рублей в сутки, об изменении расценок Заказчик предупреждается в момент принятия автомобиля в ремонт.
2.10. Исполнитель не несет ответственность за качество установленных по просьбе Заказчика «неоригинальных» запасных частей. В случае поломки установленных «неоригинальных» запасных частей Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость их замены и использованные расходные материалы.
Договор технического обслуживания оборудования
3.1. В день окончания выполнения работ, Исполнитель предоставляет следующие документы: оригинал счет-фактуру и акт выполненных работ (услуг).
3.2. Заказчик обязан принять работу и подписать предоставленный акт выполненных работ (услуг) в день окончания выполнения работ.
3.3. Работы (услуги) считаются выполненными (оказанными) с момента подписания акта выполненных работ (услуг) обеими сторонами.
3.4. В случае мотивированного отказа Заказчика принять работы (услуги) Стороны составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
3.5. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя, согласно установленных у Исполнителя тарифов на данные услуги, и стоимости установленных запчастей приобретенных Исполнителем, по действующим у Исполнителя ценам на основании оригинала счета-фактуры и акта выполненных работ, в течение банковских дней, с момента подписания акта выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3.6. В случае если Заказчик своевременно, в течение дней с момента окончания ремонта не забрал автомобили, он уплачивает стоимость простоя автомобиля (охраны) на основании действующих у Исполнителя расценок.
3.7. Сумма договора рассчитывается индивидуально, исходя из заказа-наряда в каждом конкретном случае обращения Заказчика к Исполнителю.
4.1. Исполнитель несет ответственность за качество и своевременность оказанных услуг. Исполнитель освобождается от ответственности, в случае если недостатки вызваны некачественными запчастями, а просрочка исполнения вызвана обстоятельствами независящими от Исполнителя (отсутствие запчастей на складе, поиск и закупка необходимых запчастей в магазинах и на рынке и т.д.). При необходимости приобретения, заказа запасных частей для ремонта, срок выполнения работ Исполнителем сдвигается на время, необходимое для получения, заказа запасных частей.
4.2. 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
4.3. Штрафные санкции в размере % от суммы простроченной задолженности за фактически оказанные услуги по ремонту за каждый день просрочки могут быть предъявлены Заказчику – за нарушение сроков п.3.6 настоящего договора, после предъявления письменной претензии.
4.4. Штрафные санкции в размере % от общей суммы ремонта за каждый день просрочки могут быть предъявлены Исполнителю – за нарушение сроков выполнения работ, после предъявления письменной претензии.
4.5. Пункты, предусматривающие ответственность сторон применяются только при направлении одной стороной другой письменной претензии.
4.6. Неурегулированные споры по выполнению условий договора рассматриваются в Арбитражном суде.
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение одного календарного года, если до истечения договорного срока за дней от сторон не поступило письменного уведомления о расторжении договора, договор пролонгируется на следующий срок, указанный в договоре.
5.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
5.3. Приложения к данному договору являются неотъемлемой частью настоящего Договора, без которых он является недействительным.
5.4. Все изменения и дополнения, к настоящему Договору оформляются письменно в качестве дополнительных соглашений, подписанных обеими Сторонами.
5.5. В случае расторжения Договора Стороны производят полные взаиморасчеты.
ЗаказчикЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК:ИсполнительЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК:
г. Москва 01 ноября 2018 г.
ЗАО «Империал», рассматриваемое в договоре как «Заказчик», в лице управляющего директора Матюйшева Александра Борисовича, действующего в соответствии с доверенностью № 33962/МАБ от 29.10.2018г.. с одной стороны, и ООО «Кристал». рассматриваемое в договоре как «Подрядчик», в лице управляющего директора Батюковой Татьяны Владимировны, действующей на основании договора управления, с другой стороны, заключили настоящий договор на техническое обслуживание оборудования о нижеследующем:
Статья 1. Предмет Договора.
1.1. «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя обязанность по техническому обслуживанию оборудования в помещениях здания по адресу: 125167, г.Москва. Ленинский проспект, дом 63. строение 2 общей площадью 4612,4 м, принадлежащих «Заказчику» на праве собственности (Свидетельство о государственной регистрации права Серия 77 АЕ 8360258 от 23.10.2018 г.; Свидетельство о государственной регистрации права Серия 77 АЕ 9218607 от 09.10.2018 г.; Свидетельство о государственной регистрации права Серия 77 АР 9231610 от 09.10.2018 г.). Под техническим обслуживанием здания следует понимать:
1.1.1 .Эксплуатация и техническое обслуживание инженерных систем и оборудования.
Согласно Приложению № 1:
— проведение осмотров,
— проведение планово-предупредительных и текущих ремонтов,
— устранение аварийных ситуаций и их последствий в зоне ответственности согласно Приложению № 2.
1.1.2. Обслуживание строительных конструкций:
— проведение систематических осмотров строительных конструкций и элементов здания для установления возможных причин возникновения дефектов и выработки мер по их устранению;
планирование и организация текущих и капитальных ремонтов.
1.1.3. Уборка внутренних помещений общего пользования, двора, автостоянки, территории, прилегающей к зданию.
Статья 2. Нормативная база.
2.1. При исполнении Договора Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, Строительными нормами, правилами, стандартами.
Статья 3. Стоимость Договора.
3.1. Стоимость договора на техническое обслуживание оборудования определяется Протоколом согласования цены , прилагаемым к настоящему Договору (Приложение № 3) и включает в себя все затраты «Подрядчика».
3.2. В процессе эксплуатации при необходимости выполнения работ, не
предусмотренных Договором и приложениями к настоящему Договору, «Подрядчик»выполняет эти работы за отдельную плату по дополнительному соглашению Сторон, заключенному до выполнения работ.
3.3. Стороны, в случае необходимости, могут отдельными приложениями к настоящему Договору устанавливать договорную цену за отдельные виды и этапы работ, оказываемых дополнительно.
3.4. Договоры на техническое обслуживание (Приложение № 4) должны быть заключены от имени «Подрядчика» (копии договоров «Подрядчик» предоставляет в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения договоров) и у «Заказчика» возникает обязанность возместить «Подрядчику» расходы, которые «Подрядчик» понес по вышеуказанным договорам, за исключением расходов, связанных с их заключением.
«Заказчик» возмещает «Подрядчику» все расходы в размере % от расходов, указанных в Приложении № 4. которые «Подрядчик» понес или должен будет понести согласно вышеупомянутым договорам и выставленным на их основании счетам. Размер оплаты определяется «Подрядчиком» на основании выставленных в его адрес счетов (платежных требований) на оплату, составленных на основе согласованных смет и сметных расчетов, с обязательным приложением актов выполненных работ, проектной документации (при наличии), согласованной с «Заказчиком» до выполнении работ и иных документов подтверждающих объем и качество выполненных работ и оказанных услуг. После получения счетов-фактур по договорам по фактически понесенным затратам «Подрядчик» передает «Заказчику» копии вышеназванных счетов-фактур, а также оригиналы счетов-фактур от своего имени в размере % от фактически понесенных расходов, указанных в Приложении №4.
Оплата (возмещение расходов) производится «Заказчиком» на основании выставленных «Подрядчиком» счетов, указанных во втором абзаце п. 3.4. документов и счетов-фактур с приложением копий счетов и счетов-фактур, выставленных субподрядчиками за предоставленные услуги.
Статья 4. Порядок и условия расчетов и платежей.
4.1. Оплата выполненных «Подрядчиком» и принятых «Заказчиком» работ
осуществляется «Заказчиком» ежемесячно, посредством перечисления денежных средств на счет «Подрядчика».
4.2. «Подрядчик» ежемесячно не позднее 5 (пятого) числа месяца следующего за отчетным предоставляет «Заказчику» Акт выполненных работ. «Заказчик» обязуется производить оплату работ «Подрядчика» в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента (даты) подписания в соответствии с п. 6.2. настоящего договора Акта выполненных работ. Счета, выставленные в соответствии с п. 3.4. «Заказчик» оплачивает в пятидневный срок с момента получения, при соблюдении «Подрядчиком» условий п. 3.4. настоящего договора.
Статья 5. Обязанности «Подрядчика».
Договор на техническое обслуживание газового оборудования
на выполнение работ по техническому обслуживаниюг. «» 2020 г. в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ: по проведению ежемесячного технического обслуживания по адресу: , а так же выполнение работ сопутствующих (необходимых для выполнения) указанным в техническом задании (Приложение №1).
1.2. Выполнение работ осуществляется в соответствии с техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, согласно Приложению №1.
1.3. Выполняемые работы согласно настоящему Договору, должны соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации.
1.4. Выполняемые работы, не соответствующие обязательным требованиям государственных стандартов и ведомственным ТУ и ТО, считаются не выполненными.
1.5. Выполнение работ по настоящему договору осуществляется с момента подписания Договора по «»2020 года.
1.6. Выполнение работ по ремонту неисправного оборудования проводиться по отдельно заключенному договору.
2.1. Заказчик:
2.1.1. поручает Исполнителю выполнение работ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;
2.1.2. обеспечивает доступ Исполнителю к местам выполнения работ, и выполнение согласованных сроков, необходимых для выполнения работ;
2.1.3. обеспечивает оплату выполненных работ в соответствии с п.4 настоящего Договора;
2.1.4. в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Договора по вине Исполнителя, вправе требовать у него соответствующего возмещения;
2.1.5. осуществляет контроль за исполнением настоящего Договора;
2.1.6. обязуется передать Исполнителю документацию и информацию, необходимые для выполнения работ по настоящему Договору;
2.1.7. консультирует Исполнителя по вопросам выполнения Договора на выполнение работ;
2.1.8. производит приемку выполненных работ по настоящему Договору услуг;
2.1.9. в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Договора по вине Исполнителя вправе требовать у Исполнителя соответствующего возмещения.
2.2. Исполнитель:
2.2.1. обязуется выполнить работы в соответствии с объемами, сроками, указанными в настоящем Договоре, надлежащего качества и по цене, предусмотренной настоящим Договором;
2.2.2. самостоятельно приобретает материальные ресурсы, необходимые для исполнения настоящего Договора на выполнение работ;
2.2.3. вправе запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика документацию и информацию, необходимые для выполнения настоящего Договора на выполнение работ;
2.2.4. вправе получать консультации у Заказчика по вопросам выполнения настоящего Договора на выполнение работ;
2.2.5. вправе получать оплату за выполненные работы по настоящему Договору, в соответствии с п.4 настоящего Договора;
2.2.6. в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Договора по вине Заказчика вправе требовать у Заказчика соответствующего возмещения.
3.1. При завершении выполнения работ, в целом, Исполнитель представляет Заказчику акт приемки выполненных работ с приложением к нему соответствующих документов в период с 10 по 29-е число каждого месяца.
3.2. Заказчик в течение дней со дня получения документов, подтверждающих выполнение работ, обязан направить Исполнителю один экземпляр подписанного Заказчиком документа, подтверждающего выполнение работ.
3.3. В случае несоответствия выполненных работ, требованиям государственных стандартов Российской Федерации, Заказчик и Исполнитель обязаны составить акт с перечнем дефектов. Указанные претензии должны быть предъявлены Заказчиком в течение дней со дня получения им документов, подтверждающих выполнение работ. Исполнитель обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты.
4.1. Выполненные работы, оплачиваются за счет средств федерального бюджета.
4.2. Ежемесячная стоимость работ по договору составляет рублей. Общая сумма договора рублей. НДС не облагается.
4.3. Оплата выполненных работ производится после сдачи Исполнителем и приемки Заказчиком выполненных работ, оформленных соответствующими документами. Счета Исполнителя оплачиваются не позднее дней с момента подписания документов, подтверждающих выполнение услуг.
4.3. Стоимость выполненных работ является постоянной и не подлежит изменению на весь период действия настоящего Договора.
4.4. Датой выполнения работ, считается дата, указанная в документе, подтверждающего выполнение работ.
5.1. В случае некачественного выполнения работ Исполнитель по требованию Заказчика производит их повторно за свой счет.
5.2. В случае недовыполнения, нарушения сроков выполнения работ, утвержденных графиком выполнения работ, Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере одной трехсотой действующей на день ее уплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости недовыполнены работ за каждый день просрочки.
5.3. В случае нарушения сроков оплаты выполнения работ по вине Заказчика он уплачивает Исполнителю пени в размере одной трехсотой действующей на день ее уплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости несвоевременно оплаченных выполненных работ, за каждый день просрочки.
5.4. В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, по вине Исполнителя, последний обязан возместить Заказчику понесенные убытки.
5.5. В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, по вине Заказчика, он несет ответственность в соответствии с требованиями действующего законодательства.
5.6. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых ими обязательств.
5.7. В случае возникновения споров Стороны обязуются принять все меры для их разрешения путем договоренности.
5.8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему Договору, Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.9. Споры и разногласия, не урегулированные Сторонами путем переговоров и в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются Арбитражным судом .
6.1. Уполномоченные органы исполнительной власти вправе осуществлять контроль за исполнением настоящего Договора, в том числе проводить экспертные проверки.
6.2. При проведении контроля Заказчик и контролирующие органы осуществляют проверку выполненных работ, оказанных услуг, установленного (используемых) оборудования (материалов) с точностью до одной единицы измерения, с применением правил округления (до 0,5, включительно, округляется в меньшую сторону, свыше 0,5 в большую).
г. Алматы «____»____________ 2014г.
ТОО «Falcon Auto Group KZ»в лице Генерального директора Ахметовой Д.А. , действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Компания» с одной стороны, и ______________________________________ в лице Директора ____________________________ действующего на основании Устава , именуемое в дальнейшем «Клиент» с другой стороны, а вместе именуемые Сторонами, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
- Предмет Договора
1.1.Клиент поручает, а Компания принимает на себя выполнение работ по Техническому Обслуживанию и Ремонту автомобилей Клиента, перечисленных в Приложении 1 к настоящему Договору, на территории Сервисного Центра Компании ТОО «Falcon Auto Group KZ», в период срока действия настоящего Договора, в соответствии с условиями и стандартами Компании о предоставлении Технического Обслуживания и ремонта.
- Определение понятия Технического Обслуживания и ремонта
2.1. Техническое Обслуживание и Ремонт включает в себя следующие услуги:
2.1.1. Выполнение работ по профилактическому (предупредительному) осмотру и ремонту в определенные сроки и в объемах, рекомендуемых Компанией;
2.1.2. Проведение текущего и капитального ремонта и работы по восстановлению автомобилей, при этом работы по доставке автомобилей на территорию Сервисного Центра Компании производятся за счет Клиента;
2.1.3. Обеспечение необходимыми для выполнения работ по Техническому Обслуживанию и Ремонту расходными материалами и запасными частями со склада Компании, либо по заказу у третьих лиц;
2.1.4. Изменения или дополнения спецификации и дизайна автомобилей по желанию Клиента;
2.1.5. Ремонт автомобилей, укомплектованных неоригинальными запасными частями, которые не одобрены Компанией, или любых автомобилей, прошедших Техническое Обслуживание или ремонт в другом месте, отличном от официально зарегистрированного представителя Компании в части ремонта двигателя, топливной системы, трансмиссии, подвески, системы кондиционирования, рулевой и тормозной систем;
2.1.6. Консультации представителей Клиента Компанией по вопросам соблюдения правил эксплуатации автомобилей.
2.2. Работы, не перечисленные в пункте 2.1. настоящего Договора, но связанные с устранением неисправности автомобилей Клиента, производятся Компанией на основании заявки Клиента с подробным описанием по тарифам Компании.
2.3. Клиент имеет право в любое время, в течение действия данного Договора, добавить к автомобилям, указанным в Приложении 1, дополнительные автомобили которые, впоследствии будут внесены в приложение к Договору. При этом такие автомобили должны быть проинспектированы Компанией за счет Клиента и все выявленные дефекты или неполадки, должны быть устранены за счет Клиента перед внесением таких автомобилей в данные Договор. Стоимость такой инспекции должна быть кредитована Клиенту в случае если такие автомобили дополняются к уже имеющимся в Приложении 1, к данному Договору, и данная стоимость обязательно должна быть оплачена Клиентом согласно пункту 5 настоящего Договора.
3.Обязанности и ответственность Компании
3.1. При приемке автомобиля на Техническое Обслуживание и Ремонт от Клиента Компания предоставляет Клиенту расчет времени, необходимого на проведение заявленных работ и обязуется выполнять их в оговоренные сроки. Однако Компания не несет ответственности за любой материальный и нематериальный ущерб, причиненный Клиенту, в результате непредвиденной задержки при выполнении работ Компанией.
3.2. Компания обеспечивает Клиента необходимыми для выполнения работ по Техническому Обслуживанию и Ремонту расходными материалами и запасными частями со склада Компании. При отсутствии необходимых материалов и/или запасных частей на складе, Компания осуществляет их поставку по заказу у третьих лиц в сроки соответствующие условиям и стандартам Компании.
3.3. Компания обязана при получении от Клиента сообщения о невыполнении или некачественном выполнении Технического Обслуживания и Ремонта рассмотреть отмеченные недостатки в кратчайший технически возможный срок, согласованный Сторонами.
3.4. Компания обязуется прилагать все усилия для сохранения автомобилей Клиента в надлежащем виде и состоянии, однако не несет никакой ответственности при повреждении какой-либо собственности Клиента и при выявлении любых поломок или неполадок автомобилей, возникших:
— при выполнении Технического Обслуживания автомобилей Клиента другим Сервисным
Центром, не уполномоченным Компанией;
— при небрежном отношении Клиента или его представителей к автомобилям;
— при не соблюдении Клиентом правил эксплуатации автомобилей, изложенных в руководстве по эксплуатации и сервисной книжке.
3.5. Компания не ответственна за невыполнение условий настоящего Договора по причинам, не зависящим от компании.
3.6. Компания производит письменный учет проведенных работ по Техническому Обслуживанию и ремонту.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- next ›
- last »
Наша команда — это опытные специалисты своего дела. Работающие в газовой сфере не один год. Все специалисты прошли обучение в учебном комбинате Мособлгаз, и регулярно проходят обучение у изготовителей газавого оборудования.
Все специалисты аттестованы в Ростехнадзоре.
Заключено соглашение об аварийно-диспетчерском обеспечении с АО «Мособлгаз».
ООО «Объединённая Инженереная Компания» внесено в реестр Государственной Жилищной Инспекции Московской области.
Договор на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта
Договор на обслуживание газового оборудования в частном доме
мощностью газового котла до 50 кВт:
В год
- документы в газовую службу
- техобслуживание согласно постановления правительства рф от 14.05.2013 г. № 410
- Аварийные выезды и ремонты оплачиваются согласно прайсу
Профилактическое обслуживание газового оборудования согласно регламента изготовителя с разборкой и чисткой оборудования.
В год
- документы в газовую службу
- техобслуживание согласно постановления правительства рф от 14.05.2013 г. № 410
- Аварийные выезды и ремонты оплачиваются согласно прайсу
- Профилактическое обслуживание газового оборудования согласно регламента изготовителя с разборкой и чисткой оборудования.
В год
- документы в газовую службу
- техобслуживание согласно постановления правительства рф от 14.05.2013 г. № 410
- Один аварийный выезд с ремонтом включен в стоимость договора
- Профилактическое обслуживание газового оборудования согласно регламента изготовителя с разборкой и чисткой оборудования
Договор технического обслуживания (общий)
2.1. Техническое обслуживание в соответствии с настоящим договором включает:
2.1.1. Освидетельствование технического состояния техники специалистами Исполнителя при заключении настоящего договора; внесение её типа, заводского номера и количества в перечень (Приложение №1), с указанием места размещения.
2.1.2. На обслуживание по договору ставится только исправное оборудование. В случае необходимости, по факту освидетельствования, ремонт и устранение имеющихся неисправностей Исполнителем до заключения договора, за счет Заказчика или им самим.
2.1.3. Ежемесячные (или ежеквартальные) регламентные работы, проводимые Исполнителем в соответствии с технической документацией на оборудование, за исключением работ, выполняемых оператором и изложенных в «Руководстве пользователя».
2.1.4. Проверку надежности функционирования всех блоков и оборудования в целом: чистку, смазку, регулировку и работу по замене деталей, если такая необходимость возникнет в процессе эксплуатации.
2.1.5. Консультации Заказчика по вопросам эксплуатации, обслуживания, приобретения запасных частей, расходных материалов и бумаги.
2.2. Исполнитель приступает к выполнению работ у Заказчика при наличии заключенного договора; стационарной сети электропитания надлежащей мощности и типоразмера; при наличии доступа ко всем элементам конструкции оборудования.
2.3. Предоставление Исполнителем Заказчику услуг по техническому обслуживанию оргтехники по Договору оформляется двусторонним актом, также в акт сдачи/приёмки вписываются работы по установке запасных частей. На запасные части, использованные Исполнителем при ремонте и техническом обслуживании оборудования, выставляется отдельный счёт и выписывается отдельная накладная по форме ТОРГ-12.
2.4. Работы по п.2.1.3 осуществляются, в зависимости от желания Заказчика, либо по вызову, либо в стационаре.
2.5. Запасные части и расходные материалы, поставку которых осуществил Исполнитель, в стоимость настоящего договора не входят и оплачиваются Заказчиком отдельно. Установка запасных частей производится исполнителем в рамках настоящего договора и только с согласия Заказчика. Работа по заправке картриджей в данный договор не входит, эта услуга оплачивается Заказчиком отдельно.
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Обеспечить прибытие специалиста к Заказчику до часов рабочего дня, следующего после поступления заявки (не считая выходных и праздничных дней).
3.1.2. Осуществить, при выявлении необходимости и с согласия Заказчика, замену запасных частей или заправку оборудования расходными материалами, предварительный заказ требуемых запасных частей и расходных материалов.
3.1.3. Все замены запасных частей и расходных материалов производятся только с согласия Заказчика. В случае отказа Заказчика от необходимых замен запасных частей и расходных материалов, Исполнитель не несет ответственности за качество работы оборудования.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Соблюдать условия и правила эксплуатации оборудования, изложенные в «Руководстве пользователя».
3.2.2. Обеспечивать беспрепятственный доступ к оборудованию специалистам, прибывшим по его вызову; условия работы, соответствующие требованиям санитарии, техники безопасности и охраны труда.
3.2.3. Достоверно информировать Исполнителя о всех неисправностях, возникших в процессе эксплуатации оборудования.
3.2.4. Подписать двусторонний акт взаимных претензий при нарушении правил эксплуатации оборудования.
3.3. Техническое обслуживание и ремонт производятся по выбору Заказчика либо на площадях Заказчика, если позволяет место установки оборудования, либо в стационаре.
3.4. Работы, выполненные в рамках настоящего договора, оформляются актом сдачи-приемки работ с отражением показаний счетчика копий и подписываются уполномоченными представителями сторон.
3.5. При некачественном техническом обслуживании Заказчик составляет рекламационный лист и направляет его Исполнителю.
3.6. В случае систематических (более раз) нарушений Заказчиком правил эксплуатации оборудования, отраженных в акте взаимных претензий, действие договора приостанавливается до устранения этих нарушений. При этом срок договора не продлевается.
4.1. Стоимость годового технического обслуживания составляет рублей.
4.2. Заказчик оплачивает стоимость работ по договору, а также счета за поставленные расходные материалы и запасные части ежемесячно в течение банковских дней с момента выставления счета Исполнителем. В случае оплаты позже указанного срока, Исполнитель оставляет за собой право корректировки цен.
4.3. Счет на оплату технического обслуживания, выписанный Исполнителем, является неотъемлемой частью настоящего договора.
4.4. Общая стоимость технического обслуживания оборудования определяется как сумма стоимостей технического обслуживания каждой единицы техники, указанной в Приложении №1.
4.5. Каждая из сторон вправе расторгнуть Договор до истечения срока его действия, уведомив другую сторону не менее, чем за дней до его расторжения; в этом случае взаиморасчеты сторон производятся исходя из фактического времени оказания Исполнителем услуг по договору и общей суммы договора.
5.1. В случае не исполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Все споры и разногласия, возникающие в период действия договора, урегулируются путем переговоров ответственными представителями сторон. При не достижении согласия, спор решается в Арбитражном суде . Решение Арбитражного суда является окончательным и обязательным для обеих сторон.
Договор на выполнение работ по техническому обслуживанию
7.1. Все приложения к настоящему договору подписываются аналогично настоящему договору и являются неотъемлемыми его частями.
7.2. Стороны не имеют права передавать свои обязательства по настоящему договору третьим лицам.
7.3. Все изменения и дополнения к данному договору совершаются в письменной форме и должны быть подписаны обеими сторонами.
Существенным условием контракта на оказание услуг по техническому обслуживанию является предмет (перечень и объем услуг) (п. 1 ст. 432, ст. 779 ГК РФ, Рекомендации по заключению договора возмездного оказания услуг).
Может быть признано существенным в том числе условие о сроках оказания услуг (по смыслу ч. 1 ст. 34, п. 2 ст. 42 Федерального закона N 44-ФЗ, см. по аналогии Постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 18.07.2013 по делу N А58-871/2013, Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.09.2013 по делу N А12-3852/2013, Путеводитель по судебной практике. Возмездное оказание услуг).
Необходимыми для включения в контракт в силу норм Федерального закона N 44-ФЗ являются следующие условия:
— о твердой цене контракта (ч. 2 ст. 34 Федерального закона N 44-ФЗ);
— об ответственности заказчика и исполнителя за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств (ч. 4 ст. 34 Федерального закона N 44-ФЗ), за исключением случаев, предусмотренных ч. 15 ст. 34 Федерального закона N 44-ФЗ;
— о порядке и сроках оплаты услуг, а также приемки их заказчиком в части соответствия объема оказанных услуг требованиям контракта и оформления результатов такой приемки (ч. 13 ст. 34 Федерального закона N 44-ФЗ), за исключением случаев, предусмотренных ч. 15 ст. 34 Федерального закона N 44-ФЗ;
— об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей (если контракт заключается с физическим лицом, исключая индивидуальных предпринимателей или иных занимающихся частной практикой лиц) (ч. 13 ст. 34 Федерального закона N 44-ФЗ), за исключением случаев, предусмотренных ч. 15 ст. 34 Федерального закона N 44-ФЗ;
— об обязанности исполнителя предоставлять информацию о всех соисполнителях, заключивших с ним договор (договоры), цена которого (общая цена которых) составляет более чем десять процентов цены контракта, а также об установленной законом ответственности за непредоставление указанной информации (если начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закупки услуги превышает размер, установленный Правительством РФ) (ч. 23 и ч. 24 ст. 34 Федерального закона N 44-ФЗ);
— о сроках возврата заказчиком исполнителю денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения применяется исполнителем) (ч. 27 ст. 34 Федерального закона N 44-ФЗ);
— о гражданско-правовой ответственности исполнителя за несоблюдение условия о привлечении к исполнению контрактов соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (в случае установления в извещении об осуществлении закупки требования к исполнителю в соответствии с ч. 5 ст. 30 Федерального закона N 44-ФЗ) (ч. 6 ст. 30 Федерального закона N 44-ФЗ);
— об оплате заказчиком оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта не более чем в течение 30 дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, если закупка осуществляется у субъекта малого предпринимательства или у социально ориентированной некоммерческой организации (ч. 8 ст. 30 Федерального закона N 44-ФЗ).
Кроме того, контракт на оказание услуг по техническому обслуживанию должен содержать:
— требование обеспечения исполнения контракта, за исключением случаев, предусмотренных в ч. 2 ст. 96 Федерального закона N 44-ФЗ (ч. 1 ст. 96 Федерального закона N 44-ФЗ);
— график исполнения контракта, если контракт заключается на срок более трех лет и его цена превышает 100 млн руб. (ч. 12 ст. 34 Федерального закона N 44-ФЗ), за исключением случаев, предусмотренных ч. 15 ст. 34 Федерального закона N 44-ФЗ;
— расчет и обоснование цены контракта (при осуществлении закупки у единственного исполнителя), за исключением случаев, предусмотренных в ч. 3 ст. 93 Федерального закона N 44-ФЗ (ч. 4 ст. 93 Федерального закона N 44-ФЗ).
1) Отличие гос. контракта на тех. обслуживание от обычного договора на оказание услуг по техническому обслуживанию
Контракт отличается от обычного договора на оказание услуг тем, что заключается по особой процедуре, установленной Федеральным законом N 44-ФЗ.
Заказчиками по контракту могут быть только государственные органы (в том числе органы государственной власти), Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», органы управления государственными внебюджетными фондами либо государственные казенные учреждения, действующие от имени РФ или субъекта РФ, уполномоченные принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством РФ от имени РФ или субъекта РФ, муниципальные органы или муниципальные казенные учреждения, действующие от имени муниципального образования, уполномоченные принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством РФ от имени муниципального образования, а также бюджетные учреждения, осуществляющие закупки в соответствии с ч. 1 ст. 15 указанного Федерального закона (п. 7 ст. 3 Федерального закона N 44-ФЗ).
Контракт заключается в целях удовлетворения государственных, муниципальных нужд или нужд бюджетных учреждений.
Для заключения договора оказания услуг законом не предусмотрен особый порядок, и заказчиком по нему может выступать любое лицо, обладающее необходимой правоспособностью и дееспособностью (ст. ст. 21, 49 ГК РФ).
2) Отличие гос.контракта на техническое обслуживание от договора оказания услуг на техническое обслуживание, заключаемого в рамках Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
Заказчиками по договору оказания услуг на техническое обслуживание, заключаемому в рамках Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон N 223-ФЗ), могут выступать государственные корпорации, государственные компании, государственные и муниципальные унитарные предприятия и другие лица, указанные в ч. 2 ст. 1 Федерального закона N 223-ФЗ.
По контракту на оказание услуг по техническому обслуживанию заказчиками являются лица, перечисленные в п. п. 5 – 7 ст. 3 Федерального закона N 44-ФЗ.
Порядок заключения и исполнения договоров (контрактов) на оказание услуг по техническому обслуживанию определяется положением о закупке, утверждаемым органом управления заказчика (ч. 2, 3 ст. 2 Федерального закона N 223-ФЗ).
Порядок заключения контракта на оказание услуг по техническому обслуживанию устанавливается Федеральным законом N 44-ФЗ.
3) Государственный контракт на техническое обслуживание от контракта на выполнение работ
В рамках контракта на оказание услуг по техническому обслуживанию возможно осуществление деятельности, квалифицируемой как выполнение работ (например, текущий или капитальный ремонт). Однако ее отличает систематический характер действий исполнителя и направленность на поддержание рабочего состояния объекта, а не на создание овеществленного результата, характерного для договора (контракта) на выполнение работ, по которому исполнитель обязуется выполнить определенную работу и сдать ее результат заказчику (п. 1 ст. 702 ГК РФ).
Подробнее о контракте на техническое обслуживание см. Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральный закон от 13.12.1994 N 60-ФЗ «О поставках продукции для федеральных государственных нужд», гл. 39 ГК РФ, Рекомендации по заключению договора возмездного оказания услуг (в части, не противоречащей указанным нормативным актам), Путеводитель по договорной работе. Государственный и муниципальный контракт.
Внимание! Конструктор договоров не предназначен для составления контрактов на оказание услуг для федеральных нужд в целях обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации (государственный оборонный заказ) (Федеральный закон от 29.12.2012 N 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе»).
Для осуществления закупок законом предусматривается применение типовых контрактов, типовых условий контрактов.
Если данные закупки соответствуют условиям применения утвержденного типового контракта, нужно использовать только утвержденную форму. Если утверждены типовые условия контракта и показатели для применения этих условий соответствуют данным о закупке, то использование Конструктора договоров допускается только с учетом таких условий.
Об органах, утверждающих типовые контракты и типовые условия контрактов, а также о случаях и условиях их применения см. ч. 11 ст. 34, ч. 6 — 9 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, Постановление Правительства РФ от 02.07.2014 N 606.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- next ›
- last »
:
- Название, дата и место договоренностей;
- Ниже наименование контрагентов;
- Далее предмет договоренности и его технические составляющие;
- Права и обязанности, ответственность, гарантийные обязательства;
- Разрешение споров, заключительные положения, стоимость и порядок расчетов, сроки;
- Подписи, расшифровка, юридические адреса и банковские реквизиты.
Договор на техническое обслуживание
- Договор на проведение аудита
- Договор на проведение банкета
- Договор на техническое обслуживание оргтехники
- Договор на услуги по проведению тренинга
- Договор на услуги риелтора
- Договор на предоставление рекламных услуг
- Договор на экскурсионное обслуживание
- Договор на экспедиторские услуги
- Договор на обслуживание газового котла
- Договор на экспертное сопровождение
- Договор на оказание бухгалтерских услуг
В договор оказания услуг вносятся следующие обязательные сведения:
- Дата и город заключения договора.
- Данные заказчика и исполнителя: ФИО, паспортные данные, адреса проживания. Юридические лица указывают свои реквизиты, а также, кто и на каком основании действует от их лица.
- Предмет договора с указанием услуг, которые обязан оказать исполнитель, их сроков и стоимости (или ссылки на приложения, где указана данная информация).
- Права и обязанности заказчика и исполнителя
- Информацию о стоимости работ и порядке осуществления расчетов между заказчиком и исполнителем.
- Информацию о порядке, в котором будет осуществляться приемка услуг.
- Информацию об ответственности сторон.
- Информацию о разрешении споров между заказчиком и исполнителем.
- Информацию о порядке заключения и расторжения, сроках действия договора.
- Прочие важные сведения по сути договора.
- Реквизиты и подписи (печати) сторон.
Договор оказания услуг составляется, когда исполнитель готов на себя взять обязательства за выполнение определенных услуг, а заказчик готов оплатить их своевременно и полностью. Он носит личностный характер и служит официальным подтверждением договоренности.
Сторонами договора могут выступать как физические, так и юридические лица. Различают договора на оказание услуг между:
- юридическим и физическим лицом;
- физическими лицами;
- юридическими лицами.
Услуги, оказание которых может стать предметом договора, указаны в Гражданском кодексе РФ. Это могут быть услуги в сфере:
- медицины;
- обучения;
- недвижимости;
- коммуникаций;
- аудита;
- туризма;
- общественного питания;
- консалтинга;
- другие.
Особенность договора на оказание услуг заключается в том, что его предметом может быть как итоговый результат, так и промежуточные действия, выполняемые чтобы его достичь.