Образец договора на высотные работы демонтаж вывески

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Образец договора на высотные работы демонтаж вывески». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Содержание:

Ниже Вы найдете формы договоров, бланки писем и образцы заполнения, а так же всю необходимую документацию, которая понадобится для того, чтобы начать сотрудничество с нашей компанией, при заказе той или иной услуги.

Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставляемых для выполнения контракта материалов, оборудования до подписания акта выполненных работ и передачи соответствующих документов.

Расчет окончательной стоимости работ по прокладке системы дымоудаления осуществляется по техническому заданию с учетом полного объема и сложности монтажа. Сроки начала и окончания выполнения работ по демонтажу рекламных конструкций определяются в соответствии с приложением № 1 к Договору и указываются в Заявках Заказчика.

Одно из самых сложных заданий по удалению рекламных конструкций — демонтаж объемных букв. В том случае если заказчик хочет сохранить рекламу для последующего монтажа на другом объекте, буквы демонтируются с максимальной аккуратностью. Сделать это нелегко, ведь для каждой буквы предусмотрено своё крепление. Приходится сначала снимать лицевую часть объемных букв, а затем уже извлекать из них неоновые лампы. Лишь только после этого осуществляется демонтаж самой буквы. Буквы, размещенные на металлическом каркасе, могут быть демонтированы все вместе, без поочередного открепления. Цена на демонтаж рекламы обычно исчисляется как 50-70% от стоимости монтажных работ. На конечную стоимость демонтажа может влиять множество факторов — для более точной оценки, пригласите нашего специалиста на предполагаемый объект работ, и мы предоставим точную калькуляцию.

Наши специалисты выполнят работы по очистке лицевой поверхности от всевозможных загрязнений. Мы вернем нашей вывеске аккуратный внешний вид!
При выполнении работ по окраске домов и зданий кроме стен необходимо также привести в должный вид остальные элементы фасада — окна, балконы, решетки, архитектурные украшения. Цена на покраску этих элементов фасада определяется дополнительно.

ФАС отметил, что нормами закона закреплены полномочия органа местного самоуправления муниципального района и органа местного самоуправления городского округа, на территориях которых установлена рекламная конструкция, на выдачу предписания о демонтаже такой конструкции, в случае ее установки и (или) эксплуатации без разрешения, срок действия которого не истек.

Частичная разборка или сборка вывески,рекламных установок и конструкций для обеспечения доступа к электрическому оборудованию.

Прокуратура Северо-Восточного административного округа г. совместно с государственным казенным учреждением г. Москвы «Городская реклама и информация» провела проверку законности размещения рекламных конструкций под видом «информационных стендов» на территории района Отрадное. В настоящее время наша компания является партнером Межрегианальной академии строительного промышленного комплекса. Если Вам необходимо пройти обучение и аттестацию или переаттестацию по профессии Промышленный альпинист II или III группы, то Вы можете обратиться по контактным телефонам к нашим специалистам.

В соответствии с требованием Федерального закона «О рекламе» установка рекламной конструкции допускается при наличии разрешения на ее установку. В случае если для установки и эксплуатации рекламной конструкции предполагается использовать общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме, заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции возможно только при наличии согласия собственников помещений в многоквартирном доме, полученного в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации.

Ничего страшного, пригласите нас на тестовую работу – мы бесплатно отмоем, очистим или обеспылим 1 м2 и Вы убедитесь, как мы справимся с загрязнением.

В ряде случаев, демонтаж рекламы рациональнее выполнить с автовышки – в нашей компании есть промышленные альпинисты, имеющие допуск к работе на автолюльке.
Итоговая цена установки водосточных труб определяется по техническому заданию, содержащему полное описание и особенности выполнения работ.

Задумываясь над тем, какой должна быть вывеска магазина, кафе или салона красоты, бизнесмены чаще всего обращают внимание только на особенности ее оформления: цвет, размер, текст, световое решение, практичность. Конечно, вывеска должна быть красивой, привлекать внимание и уметь доносить до потенциальной аудитории суть вашего предложения.

Но есть и другая сторона дела: правовая или административная. С точки зрения закона, наружная реклама и вывеска – это разные конструкции, и их размещение регулируется разными нормативными актами.

Если ваша вывеска, расположенная при входе в магазин или организацию сферы услуг, содержит только наименование, режим работы и адрес, то рекламой она не является, и согласовывать ее размещение нет необходимости. Не требует согласования и мобильная вывеска, в виде переносного штендера, который каждое утро выносят на улицу, а вечером заносят обратно. Размещение вывесок происходит на основании статьи 9 закона «О защите прав потребителей».

Роль вывески – только донести до неопределенного круга лиц информацию о фактическом местонахождении объекта и/или обозначить место входа в занимаемое им помещение. Исходя из этого, вывеска не может содержать никаких указаний на цены, виды товаров и услуг, предложений, акций и тому подобное.

Что касается любой наружной рекламы, то ее размещение регулирует закон № 38-ФЗ от 13.03.2006 «О рекламе» и нормативно-правовые акты субъектов РФ и органов местного самоуправления.

Реклама – информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке (статья 3 закона «О рекламе»).

Наружная реклама, так же, как и вывеска, будет содержать наименование объекта, но кроме этого, будет привлекать к нему посетителей. Сложность заключается в том, что закон не разграничивает четко понятие вывески и наружной рекламы, в результате чего сформировалась противоречивая судебная практика. Одна и та же конструкция может быть признана одним судом вывеской, а другим – рекламой, со всеми вытекающими последствиями (ниже мы рассмотрим ответственность за нарушение законодательства о рекламе).

Ясность в этот вопрос попыталась внести Федеральная антимонопольная служба (в письмах от 16 марта 2006 г. N АК/3512 и от 31 мая 2010 г. N АК/16754). ФАС считает, что если «целевым назначением сведений о наименовании организации и виде ее деятельности не является информирование о месте нахождения организации (в том числе с учетом помещения, занимаемого организацией в здании), то такие сведения могут быть квалифицированы как реклама».

В качестве примера приведено размещение крышной установки на многоэтажном здании, где только одну из комнат арендовало игорное заведение. ФАС пришел к выводу, что этот способ размещения информации о заведении является рекламой, т.к. он не указывает явно на место нахождения объекта (конкретная комната).

В то же время, если организация занимает весь многоэтажный дом, то размещение крышной установки с информацией о ее наименовании не может рассматриваться как реклама, т.к. эта информация направлена на информирование о месте нахождения данного объекта.

Относительно вида вывески есть только один документ, вносящий некоторую ясность – информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25.12.1998 N 37. В нем приводится понятие «уличной вывески (таблички)».

Таким образом, безопасным будет только размещение информации о магазине или организации сферы услуг на табличке при входе в объект, с указанием наименования, адреса и графика работы. Расположение остальных конструкций может оспариваться местными властями или собственником недвижимости, как рекламных.

Рекламные конструкции могут размещаться на зданиях или земельных участках только на основании договора с владельцем этой недвижимости. Договор на размещение наружной рекламы заключается на срок от 5 до 10 лет (в зависимости от сроков, установленных субъектами РФ).

Если эта недвижимость находится в государственной или муниципальной собственности, то право размещения рекламной конструкции надо получать через конкурс или аукцион. Непросто получить разрешение и на установку рекламы на здании жилого многоквартирного дома. Необходимо будет провести общее собрание собственников жилья, в повестке дня которого должны стоять следующие вопросы:

возможность размещения рекламы на крыше или стене здания;
выбор лица, который от имени жильцов будет заключать договор с рекламодателем;
условия, в том числе условия оплаты, на которых жильцы дома соглашаются разместить рекламу.

По каждому из этих вопросов должно быть принято решение не менее чем 2/3 от общего количества голосов собственников жилья.

Для получения разрешения на размещение наружной рекламы нужно обратиться с заявлением в органы местного самоуправления. В соответствии со статьей 19 закона «О рекламе», к заявлению надо приложить письменное согласие собственника на размещение рекламной конструкции или протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. Если же собственником является сам заявитель, такого согласия, естественно, не требуется.

Дополнительно прикладывают документы о внешнем виде и технических параметрах рекламной конструкции. Закон о рекламе не дает точного перечня таких документов, поэтому ими могут быть:

эскизный проект рекламной конструкции с указанием используемых материалов, размеров и способа крепления;
компьютерный монтаж с изображением рекламной конструкции на объекте недвижимости;
план-схема территории (или распечатка компьютерной карты) с указанием места расположения наружной рекламы.

Рекламные конструкции размещаются на территории муниципальных районов или городских округов на основании специальной схемы, которая согласовывается с главным архитектором и комитетом благоустройства города. Хотя в законе говорится о том, что местная администрация самостоятельно согласовывает выдачу разрешения с этими службами, но заявитель тоже вправе обратиться к ним за согласованием.

Итого, для размещения наружной рекламы необходимо:

Получить письменное согласие собственника о размещении рекламной конструкции на принадлежащей ему недвижимости.
Обратиться в органы местного самоуправления с заявлением на получение разрешения.
Согласовать размещение рекламы с архитектурной службой и комитетом благоустройства города (самостоятельно или через местную администрацию).
Заключить договор с собственником недвижимости, на которой будет размещать реклама.
Оплатить госпошлину за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 5000 рублей (ст. 333.33 (105) НК РФ).

Согласие собственника на размещение рекламной вывески образец

За соблюдением законодательства о рекламе следят федеральная антимонопольная служба (ФАС) и органы местного самоуправления, причем, ФАС может аннулировать разрешение, уже выданное местной администрацией.

При выявлении рекламной конструкции, размещенной с нарушениями, эти госорганы направляют рекламодателю предписание о ее демонтаже. Если лицо, установившее незаконную рекламу, не выявлено, то предписание получает собственник недвижимости, на которой размещена эта реклама. В месячный срок после получения предписания наружная реклама должна быть демонтирована. Обжаловать в суде решение о выдаче предписания можно только в течение трех месяцев.

Установка рекламной конструкции без разрешения или ее эксплуатация с нарушением требований технического регламента влечет наложение штрафа по статье 14.37 КоАП:

на обычных физических лиц – от 1 до 1,5 тысяч рублей;
на руководителей организаций и ИП – от 3 до 5 тысяч рублей;
на юридических лиц – от 500 тысяч до 1 млн рублей.

Как видите, штрафы такого размера для организации могут оказаться разорительными уже на старте бизнеса. Не рискуйте и при любом сомнении в том, является ли ваша вывеска рекламной конструкцией, обращайтесь за разъяснениями в местную администрацию.

Вторник, 03 апреля 2018. Категория: Новости

Размещение рекламной вывески на фасаде всегда требует оформления разрешительной документации, или согласования, от местной администрации. В список документов, необходимых для оформления согласования вывески, входит обязательное получение согласия собственников помещений здания, на фасаде которого планируется повесить вывеску. Очень много магазинов, салонов красоты и других организаций располагаются на первых этажах в многоквартирных жилых домах, и для владельцев таких организаций, желающих разместить рекламную конструкцию на фасаде такого дома, встает вопрос о необходимости получения разрешения на вывеску от собственников квартир, т.е. жильцов этого дома.

Как получить согласие жильцов дома на размещение вывески? Если в многоквартирном доме

создано ТСЖ, либо им занимается управляющая компания, то можно получить согласие у председателя ТСЖ или руководителя управляющей компании (при условии, что они наделены соответствующими полномочиями). Если же в доме нет ни ТСЖ, ни управляющей компании, то предпринимателю придется получать согласие собственников квартир путем организации общего собрания.

Процедура организации общего собрания собственников жилья регламентирована статьей 45 Жилищного кодекса РФ. Собрание собственников может быть проведено в очное или заочной формах по инициативе одного из собственников жилого или нежилого помещения этого дома. Проведение общего собрание является обязательным. При этом, согласно Жилищному кодексу, общее собрание собственников в заочной форме можно проводить лишь в случае, когда ввиду отсутствия кворума не состоялось общее собрание в очной форме. Зачастую попытка провести очное голосование становится безуспешной, т.к. кворума не будет и придется проводить общее собрание повторно в заочной форме.

Очное собрание проводится в конкретном месте и в конкретное с обязательным присутствием собственников или их представителей путем сбора письменных решений собственников по вопросам повестки дня. Заочное — путем сбора бланков с решениями и подписями (например, в ящик для голосования, либо путем обхода квартир). Каждый собственник помещения в многоквартирном доме обладает количеством голосов пропорционально его доле в праве общей собственности на общее имущество в данном доме.

Не менее, чем за 10 дней до даты проведения общего собрания собственников инициатору его проведения необходимо вывесить уведомление о проведении собрания. Уведомление удобнее всего вывесить на дверях подъезда и заполнить реестр, собрав по 3 подписи от жильцов в каждом подъезде, подтверждающие факт размещения уведомления.
В указанное в уведомлении время и месте нужно провести собрание жильцов дома. Накануне собрания следует составить форму протокола собрания собственников, в котором подробно изложить вопросы повестки дня, и заготовить копии решений собственников по числу предполагаемого количества людей, которые могут прийти на собрание. В ходе собрания необходимо довести до собственников, о какой вывеске идет речь, ее габаритных размерах и месте размещения, и попросить пришедших заполнить и подписать решение собственников.

Сразу же после окончания собрания нужно подсчитать общее количество голосов (1 голос соответствует 1 кв. метру площади), количество подписей «за», «против» и «воздержался» по каждому вопросу повестки дня, и заполнить протокол общего собрания собственников. Протокол должен подписать председатель собрания, избранный в ходе голосования. Собрание считается состоявшимся, если имеется кворум (50% голосов).

Если собрание состоялось и было принято положительное решение о размещении рекламной вывески, то следует оформить это решение, заключив договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. Подписывать договор будет лицо, назначенное общим собранием.

Как видим, если соблюсти все правила, процесс получения согласия собственников многоквартирного дома на размещение вывески на фасаде, вполне просто, однако требует большого количества времени. Наше агентство специализируется на оказании данной услуги предпринимателям, стоимость ее невысока, а результат будет оформлен в соответствии с действующим законодательством.

Для начала работы необходимо:

Проект вывески (дизайн-проект вывески с указанием размеров и фото-привязка к фасаду), если необходимо получить согласие жильцов дома на размещение уже существующий вывески, то понадобятся фотографии и замеры;
Документы, подтверждающие право собственности на занимаемое организацией помещение и/или копия договора аренды;
Копии учредительных документов (ИНН, ОГРН, КПП).

В городской суд обратились собственники помещений в многоквартирном доме. Они требовали, чтобы организация, разместившая на фасаде дома вывеску, демонтировала её, восстановила фасад и балкон одного из истцов.

Они ссылались на то, что вывеска не была согласована с общим собранием собственников, а также нарушает их права и интересы: закрывает часть обзора из окна, разрушает балкон, препятствует отведению осадков, на ней скапливаются грязь и мусор. Также она способствует свободному доступу в квартиры собственников.

Суд первой инстанции привлёк к спору эксперта. Он отметил, что вывеска не влияет на кладку несущей стены дома, находится в исправном техническом состоянии, не создаёт прямого пути доступа для посторонних в квартиры, но её можно использовать для проникновения в дом.

Истцы подали кассационную жалобу в Верховный Суд РФ, где её рассмотрела судебная коллегия по гражданским делам. ВС РФ не согласился с выводами суда апелляционной инстанции, посчитав, что судья не сделал проверку фактических обстоятельств дела и не дал им оценку.

Судебная коллегия ВС РФ основывала своё решение на следующих тезисах:

Объекты общего имущества в многоквартирном доме могут быть переданы в пользование иным лицам по решению ОСС в случае, если это не нарушает права и законные интересы граждан и юридических лиц (п. 4 ст. 36 ЖК РФ).
Ограждающие несущие и ненесущие конструкции многоквартирного дома входят в состав общего имущества такого дома (п. 3 ч. 1 ст. 36 ЖК РФ).
К компетенции ОСС отнесено принятие решений о пользовании общим имуществом собственников помещений в МКД иными лицами, в том числе о заключении договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, если для их установки и эксплуатации используется общее имущество дома (п. 3 ч. 2 ст. 44 ЖК РФ).

Судебная коллегия ВС РФ пришла к выводу, что передача в пользование третьим лицам общего имущества МКД допускается только по решению общего собрания собственников помещений такого дома независимо от того, передаётся общее имущество для установки рекламных конструкций или для других целей.

Также ВС РФ обратил внимание на заключение экспертизы, которая проводилась при первом судебном разбирательстве. Эксперт отметил, что вывеска способствует доступу посторонних лиц в квартиры и создаёт угрозу скопления осадков и мусора. Суды не дали оценки данным выводам, нарушив ст. 196 ГПК РФ.

ВС РФ направил дело на повторное рассмотрение в апелляционный суд с указанием учесть сделанные замечания и принять постановление в соответствии с требованиями закона.

Договор на высотные работы с физическим лицом образец

Последние изменения: Январь 2020

Выполнение работы единовременного характера, получение максимума материальных благ с минимальными затратами побуждают юридические лица заключать договор подряда с физическим лицом. Оформление двухсторонних отношений требует индивидуального подхода при выборе в качестве подрядчика работника предприятия, стороннего физического лица или индивидуального предпринимателя. Достигаемая оптимизация налогообложения находится «под прицелом» проверяющих структур.

Оформление по договору подряда работника организации или гражданина, не состоящего в трудовых правоотношениях с работодателем, имеет нюансы в части желания проверяющих признать заключённую сделку притворной и скрывающей трудовые отношения. При наличии доказательств, подтверждённых судейскими решениями, работодатель вынужден осуществлять доначисление платежей до уровня обычной заработной платы за наём работников и платить штрафные санкции.

Типовой формы договора подряда не существует. Правильно оформить документы для предприятия – минимизировать риск привлечения к административной ответственности за «притворное» соглашение, приравниваемое к трудовому. Как заключить договор подряда и какую терминологию использовать, во избежание приравнивания к трудовым правоотношениям представлено в таблице:

Основные показатели	Договор подряда	Трудовой договор
Стороны — участники	Заказчик и подрядчик или исполнитель	Работодатель и работник
Документы при заключении	Договор с указанием сроков исполнения	Приказ о приёме, запись в трудовую книжку
Предмет договора	Конечный результат работы	Непрерывный трудовой процесс
Материальные затраты	За счёт исполнителя, если иное не указано в договоре	За счёт работодателя в любом случае
Вознаграждение	В договорной сумме после принятия работы заказчиком, возможна оплата по этапам при составлении промежуточных актов выполненных работ	Заработная плата в соответствии с условиями внутренних локальных документов, выплачиваемая 2 раза ежемесячно с интервалом не более 15 дней
Трудовой распорядок и дисциплина	Не распространяется, время работы устанавливает исполнитель, без подчинённости заказчику	Обязательность следования графику трудового распорядка, установленному во внутренних документах
Социальные гарантии	Не распространяются, деятельность осуществляется на свой страх и риск	В установленном порядке начисления отпускных и выплаты по больничным
Срок действия	От момента начала работ до времени сдачи	Бессрочно, если не заключён срочный трудовой договор с указанием сроков

Неучтённые работодателем особенности составления договора подряда имеют негативную практику приравнивания судами заключённых соглашений к категории трудовых. Ситуации и судебные решения представлены в таблице:

Типичные ошибки при заключении	Конкретная ситуация	Судебная аргументация
Соблюдение трудового распорядка	Фирма заключила договоры подряда с бригадой физических лиц для контроля над соблюдением техники безопасности на стройке. Подчинение трудовому распорядку, прохождение стажировки и аттестации при отсутствии внесения записей в трудовые книжки послужили поводом для жалобы	Верховный суд РФ переквалифицировал отношения в трудовые контракты определением № 66-КГ17-10 от 25.10.2017 года, мотивируя решение отсутствием конкретного результата, объёма, ничего не имеющего общего с формой бригадного подряда, а ставящего целью сокрытие платежей в бюджет
Направление на медосмотр «подрядчика»	Предприятие заключило с дворником договор подряда, установив график работы, выплачивая зарплату 2 раза в месяц. Направление на медосмотр послужило поводом для обращения в инстанции	Свердловский областной суд обязал внести запись в трудовую книжку определением по делу № 33-11835/2017 от 20.07.2017, мотивируя помимо остальных аргументов указанием в направлении условий вредности работы, а по ГК РФ заказчик не имеет права нанимать работников
Мириады идентичных договоров с одним и тем же лицом	Работы носили типовой характер, и руководитель следил за соблюдением трудовой дисциплины, установив индивидуальный график «работы»	Красноярский краевой суд признал в определении по делу № 33-8115 от 26.06.2017 выплачиваемое вознаграждение скрытой зарплатой, о чём свидетельствуют регулярные контракты с абсолютным совпадением текста

Типовой договор, разработанный в организации, должен содержать ряд ключевых моментов, присущих гражданско-правовым отношениям, полностью исключая трудовые. При составлении следует руководствоваться общей стоимостью материального объекта, грандиозностью строительства и статусом подрядчика. Правовые тонкости, на которые необходимо обратить внимание:

сумма сделки менее 10000 рублей; отношения между физ. лицами.

Хотя статья 161 ГК РФ рекомендует оформлять сделку в простой письменной форме.

Срок действия. Несмотря на подписание обеими сторонами юридически сделка считается незаключённой, если не оговорен период сдачи. Если существует неопределённость по данному вопросу, то юристы рекомендуют поставить максимальный срок, который в дальнейшем можно будет продлить, оформив дополнительное соглашение.
Предмет договора. Какая выполняется работа по договору подряда, что это в разрезе этапов и получение конкретного конечного материального результата, закрывающие документы, фиксирующие факт завершения сделки. В противном случае сделка квалифицируется незаключённой.
Статус подрядчика. Если работа носит разовый характер, то заключение договора между ООО и физическим лицом не признаётся сокрытием трудовых правоотношений. Как показывает судейская практика, если нарушается принцип одноразовости исполнения, то выплачиваемое вознаграждение приравнивается к зарплате скрытой формы. Для продолжения отношений подрядчику необходимо оформить статус предпринимателя, дающим разницу в подходах по вопросам налогообложения между ИП и физическим лицом.
Стоимость работ. Цена не считается существенным условием, а её отсутствие не служит основанием для признания договорённости недействительной. При заключении сделки без указания суммы при возникновении споров стоимость рассчитывается на основании средней цены, сложившейся на рынке на аналогичные виды работ. Если сделка предполагает множество этапов, то целесообразно сослаться на сметы, составленные для каждого этапа, характерные для договоров строительного подряда между юридическими лицами.
НДФЛ. При заключении договорных правоотношений с гражданином, не зарегистрированным в качестве ИП, с работником, образец расчёта конечной стоимости должен включать налог, перечисляемый в бюджет при оплате подрядчику. Указание суммы в режиме «нетто» и выплата за счёт собственных средств – основания для признания сделки недействительной.
Ответственность сторон. Целесообразно предусмотреть наложение штрафных и финансовых санкций за:

срыв сроков; ненадлежащее качество; возмещение убытков.

При заключении сделки с юридическим или физическим лицом, зарегистрированным в качестве субъекта предпринимательской деятельности, заказчик не является налоговым агентом и не обязан удерживать налоги и сборы у источника выплаты.

При вступлении в правоотношения с компаниями следует удостовериться в правоспособности фирмы — исполнителя. Перед заключением сделки следует обратить внимание на наличие разрешительных документов у подрядчика, поскольку строительная деятельность может осуществляться при получении специальных разрешений или лицензий. При заключении сделки с ИП важно приложить документы, подтверждающие статус предпринимателя, поскольку факт регистрации субъектом предпринимательской деятельности не лишает его статуса гражданина.

Договор подряда с физическим лицом ставит предприятие автоматически в категорию налогового агента, обязанного одновременно с выплатой денежных средств физическому лицу начислить обязательства и произвести оплату в бюджет и внебюджетные фонды.

Статьи 420-422 НК РФ содержат требования начислять взнос в пенсионный фонд РФ и взнос в фонд медицинского страхования и освобождают от начисления взноса в соцстрах по временной нетрудоспособности и взносов на «травматизм». Предприятие обязано удерживать НДФЛ по ставке 13 % с гражданина России, 30 % — с доходов нерезидентов.

Бухгалтерские проводки по учёту операций расчётов с физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями:

Дт 76 Кт 68 – удержание НДФЛ в размере 13% или 30 % в зависимости от статуса гражданина;
Дт 20, 23, 26, 08 Кт 69.1 – начисление 22 % взносов в пенсионный фонд;
Дт 20, 23, 26, 08 Кт 69.2 – начисление 5,1 % взносов в фонд медицинского страхования.

Начисление взносов отражается на тех же счетах, что и приёмка работ – на счетах учёта затрат либо капитальных вложений с дальнейшим вводом объекта в эксплуатацию и начислением амортизации.

При заключении договора подряда с физическим лицом следует руководствоваться нормами Гражданского Кодекса, поскольку трудоустройство или регистрация в качестве ИП не лишают его статуса гражданина и возможности в гражданском статусе заключать сделки и получать дополнительные доходы, не запрещённые ни одним Кодексом страны.

Нуждаетесь в консультации? Задайте вопрос прямо на сайте. Все консультации бесплатны/ Качество и полнота ответа юриста зависит от того, насколько полно и четко вы опишете Вашу проблему:

в панельных домах; мытье, штукатурка и окраска фасадов зданий.

Кроме прибыльности бизнеса такого типа важной его особенностью можно назвать постоянное увеличение спроса на услуги промышленных альпинистов благодаря перманентно возрастающему количеству высотных зданий.

На видео: Особенности промышленного альпинизма Промышленный альпинизм как способ заработка Помимо альпинистов, для организации работы фирмы потребуются администратор, принимающий заказы и консультирующий потенциальных клиентов относительно предоставляемых услуг и стоимости работ, бухгалтер, водитель и технический персонал.

Обязанности Исполнителя 3.2. Исполнитель обязан организовать и обеспечить надлежащее исполнение Услуг в соответствии с предметом настоящего договора.

3.3. Исполнитель обязан создать Потребителю необходимые условия для обучения по выбранной программе в соответствии с настоящим договором. 3.4.

В случае изменения стоимости обучения Исполнитель обязан своевременно уведомить об этом Заказчика в сроки и в порядке, установленными настоящим договором. 4.1.

Заказчик обязан своевременно производить оплату за предоставляемые Услуги в размерах, в порядке и в сроки, установленные настоящим договором.

4.2. Заказчик обязан посещать учебные занятия, указанные в расписании, и выполнять все требования, предусмотренные учебными планами и программами. 4.3. Заказчик обязан извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на учебных занятиях согласно расписанию.

4.4.

Чтобы начать бизнес нужно несколько пунктов.

Минимизировать риски компании поможет исключение из текста документа опасных условий. Договор подряда – это выполнение определенной работы за вознаграждение.

Одна сторона – Подрядчик обязуется выполнить работы и сдать их второй стороне – Заказчику. Заказчик обязан принять и оплатить эти работы. Различаются отдельные виды подряда: бытовой, строительный, проектный и другие.

Договор подряда может быть направлен на переработку вещи или изготовление новой.

Во всех других случаях неисполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 5. ФОРС-МАЖОР 5.1.

Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение ( ) рабочих дней со дня получения претензии.

нести ответственность перед Заказчиком за действия своих работников, которыми Заказчику был причинён ущерб;
немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении любых, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создают невозможность ее завершения в срок.

3.1.2.

Услуги оказываются в месте нахождения Заказчика по адресу: . 1.4. Услуги оказываются с » » г. до полного оказания услуг, указанных в п.

1.1 настоящего Договора, но не позднее, чем » » г. 2. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ 2.1. По оказании Услуг, указанных в п.

Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 7.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров. 7.2.

В случае недостижения соглашения в ходе переговоров, указанных в п.

7.1 настоящего Договора, заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом.

Претензия должна быть направлена с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления (заказной почтой, телеграфом и т.д.) и получение, либо вручена другой Стороне под расписку. 7.3.

5.2.

6.2. В случае чрезвычайных обстоятельств, влияющих на своевременное исполнение заказа, Исполнитель вправе по собственной инициативе изменить дату установки с обязательным уведомлением об этом Заказчика не позднее, чем за 1 день до планируемой даты установки изделия и по взаимному соглашению Сторон назначить новую дату и время установки.

7. Подготовительные работы, проводимые Заказчиком.

7.1. Важно Работы по изготовлению, установке и размещению наружной рекламы, выполняемые Подрядчиком по настоящему Договору, включают в себя: 1.2.1.

Договор на установку рекламной конструкции

2.1. Подрядчик обязуется: 2.1.1. Согласовать в течение ___________ рабочих дней с момента получения от Заказчика макет рекламных материалов, соответствующий требованиям п.

2.2.3 настоящего Договора. 2.1.2.

В течение ________ рабочих дней с момента согласования макета изготовить рекламные постеры и разместить их на рекламных конструкциях в количестве и порядке, указанных в Приложении N 1 к настоящему Договору, при условии перечисления Заказчиком аванса в соответствии с п. 3.3.

1 настоящего Договора. Уведомить ___________ (указать, каким образом: по телефону, по факсу, по электронной почте и т.д.) Заказчика об окончании работ по изготовлению и установке рекламных конструкций и представить Заказчику на подписание акт выполненных работ.

2.1.3. Обеспечивать техническое обслуживание рекламных конструкций в соответствии с п.

1.2.4 настоящего Договора. В случае хищений, механических или прочих

81, корп.

2 +7 (812) 708-06-08 Договор-оферта на оказание услуг «Согласование информационной вывески».

«Заказчик» поручает, а Общество с ограниченной ответственностью «Аркус 2008», именуемое далее «Исполнитель», в лице Генерального директора Шараева С.А.

, действующего на основании Устава общества, принимает на себя обязательства: 1. Предмет Оферты 1.

1 Исполнитель оказывает услуги (далее – Услуги) по согласованию с Комитетом по Печати СПб информационной конструкции по адресу размещения.1.2. Исполнитель оказывает услуги, оговоренные в п.1.1.

настоящего Договора, на основании Постановления Правительства Санкт-Петербурга № 1002 от 20.09.2012 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1 Права и обязанности Исполнителя: 2.1.1.

Оказать Услуги по согласованию информационной конструкции, в соответствии с выбранным тарифным планом «Стандарт», с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

ЗАКАЗЧИК: 2.1.1. Своевременно предоставляет Исполнителю необходимую информацию для выполнения работ/услуг.

2.1.2. Своевременно оплачивает выполненную Исполнителем работу/ оказанные услуги, переданную рекламную продукцию. 2.1.3. По согласованию с Исполнителем, предоставляет возможность доступа на объекты.

2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ: 2.2.1. Соблюдает условия выполнения работ/оказания услуг, согласованные Сторонами в Дополнительных соглашениях.

2.2.2. В случае возникновения дефектов рекламной продукции, допущенных по вине Исполнителя или третьих лиц, привлеченных Исполнителем, последний обязуется устранить их в согласованный с Заказчиком срок своими силами и за свой счет. 2.2.3. Обеспечивает сохранность результата работ/услуг до передачи Заказчику.

2.2.4. В случае невозможности полного или частичного исполнения объемов и сроков заказа, согласованных в Приложениях, Исполнитель обязан письменно уведомить об этом Заказчика. 2.2.5.

ОПЛАТА РАБОТ 6.1. Оплата работ производится Рекламодателемна условиях в сумме руб. 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 7.1. ПринарушениисроковоплатыРекламодательвыплачивает Рекламисту % от суммы Договора за каждый день просрочки.

7.2. ПринарушениисроковвыполненияработРекламисту начисляются штрафныесанкциивразмере %от суммы Настоящего Договора за каждый день просрочки. 7.3. В случаедосрочногорасторженияНастоящегоДоговорапо причинам,указаннымвп.

4.2,расходы,понесенныеРекламистом, возмещению не подлежат. 7.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Настоящему Договору Рекламодатель и Рекламист несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

8. ФОРС-МАЖОР 8.1. Важно Договора) он уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от всей стоимости работ за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

Важно

Работы по изготовлению, установке и размещению наружной рекламы, выполняемые Подрядчиком по настоящему Договору, включают в себя: 1.2.1. Изготовление рекламных материалов (постеров). 1.2.2. Установкурекламных материалов на подготовленных заранее рекламных конструкциях.

1.2.3. Комплекс работ по подготовке к размещению и размещение готовых рекламных конструкций в согласованных между Подрядчиком и Заказчиком рекламных местах. 1.2.4. Техническое обслуживание рекламных конструкций не реже одного раза в течение дней. 1.3. Рекламные конструкции подлежат размещению в рекламных местах в следующие сроки: 1.3.1.
Начало размещения: . 1.3.2. Окончание размещения: . 1.4. Рекламные места, в которых размещаются рекламные конструкции, описание, размер и количество конструкций, иные условия изготовления и размещения рекламных материалов устанавливаются Сторонами в Приложении N 1 к настоящему Договору.

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Согласовать в течение ___________ рабочих дней с момента получения от Заказчика макет рекламных материалов, соответствующий требованиям п. 2.2.3 настоящего Договора.

2.1.2. В течение ________ рабочих дней с момента согласования макета изготовить рекламные постеры и разместить их на рекламных конструкциях в количестве и порядке, указанных в Приложении N 1 к настоящему Договору, при условии перечисления Заказчиком аванса в соответствии с п. 3.3.1 настоящего Договора.

Цены на высотные работы промышленными альпинистами

Высотные работы в Москве и Московской области

Компания «Наружная Реклама», представляет команду промышленных альпинистов начавших свою профессиональную деятельность с середины 90х. В основном это изготовление и монтаж наружной рекламы, сварочные работы на высоте, монтаж баннеров, монтаж объемных букв, монтаж крышных установок, монтаж вентилируемого фасада, а так же полный комплекс услуг где требуются высотные монтажные работы. Для тех кто еще только планирует высотные работы где будут востребованы промышленные альпинисты мы всегда готовы оказать должную консультацию с разъяснением всех нюансов на момент проведения работ по высотному монтажу.

Высотные работы выполняемые нашей производственной компанией «Наружной Рекламы» можно разделить на несколько типов.

Высотный монтаж металлоконструкций, консольных кронштейнов, выносных рам, крышных установок, вентилируемых фасадов и все типы металлоконструкций которые в последствии стонут носителями для наружной рекламы, таких как рекламные световые короба, вывески, объемные буквы, брандмауэры, строительные сетки и логотипы.
Высотное обслуживание рекламных конструкций, ремонт и покраска металлоконструкций, мойка металлоконструкций, замена баннера, замена и ремонт электрики, сварочные работы на высоте.
Высотные работы в сфере бытовых услуг таких как очистка от пыли и мойка потолочных балок в торговых комплексах и производственных цехах, герметизация швов на производственных зданиях и жилых комплексах, установка кондиционеров, оконных рам, изготовление выносных балконов и защитных козырьков, навесов.

Высотные электромонтажные работы в таком мегаполисе как Москва является достаточно востребованной услугой. На этом фоне стоит отметить два основных направления в работе промышленных альпинистов:

наружная реклама;
архитектурная подсветка зданий.

Оба эти направления объединяет использование одинаковых типов подсветки монтаж и ремонт которых производится на высоте. С переходом всего оборудования на диодную подсветку, как рекламных вывесок, так и прожекторов для подсветки зданий, чаще всего из строя выходят трансформаторы и диодные модули. А поскольку мало кто использует достаточно дорогое оборудование, как стабилизаторы напряжения, то выход из строя оборудования происходит достаточно регулярно. Именно поэтому промышленные альпинисты были и остаются столь востребованной услугой. Они проводят замену диодов, трансформаторов, монтаж дюралайта, неоновой ленты, установку прожекторов. А поскольку это все требует подключения к источнику напряжения то не стоит забывать про услугу прокладка кабеля на высоте по фасаду здания от распределительного щита до источника питания.

У нас Вы можете заказать не только монтаж внешнего блока кондиционера, наши специалисты имеют возможность провести монтаж сплит систем оказав полный спектр услуг. Что же входит в полный пакет услуги монтаж кондиционера?

Доставка сплит системы, кондиционера со склада компании которой была проведена оплата.
Расходные материалы которые будут закуплены нами по оптовым ценам медные и дренажные трубки 4-5м, комплект кронштейнов для наружного блока, анкерный крепеж, короб декоративный ПВХ 60х60мм. или 60х80мм. по длине в 2,5м., электрокабель 5х1,5 кв. либо 5х2,5 кв., утеплитель, электрическая вилка, скотч гидроизоляционный, пена монтажная.
обязательное вакуумирование системы перед тестовым пуском.

Расценки на монтажные работы по направлениям:

Монтаж кондиционеров промышленными альпинистами
Установка систем вентиляции, воздуховодов
Монтаж систем дымоудаления, воздуховодов
Демонтаж воздуховодов

Тарифы на ремонтные высотные работы и услуги:

Ремонт фасадов зданий
Покраска наружных пожарных лестниц
Монтаж водосточных труб
Монтаж мониезащиты, молниеотводов, молниеприемников
Установка, замена и ремонт стеклопакетов альпинистами

Расценки на высотные работы по направлениям:

Подъем и спуск негабаритных грузов
Украшение фасадов зданий к празднику, новому году
Высотные сварочные работы

Приведенные ниже цены на высотные работы являются ориентировочными. Окончательную стоимость работы промышленных альпинистов, а также цены на работы с туры, лестницы или с ног уточняйте по телефону +7(916)885-88-59.

Цена монтажа баннера альпинистами зависит от площади рекламной поверхности и сложности его монтажа.

Вид работ	Цена, руб
Монтаж баннера	от 100 руб/м2
Монтаж сетки	от 50 руб/м2

Стоимость демонтажа баннера — 50-70% от стоимости монтажа.

Стоимость ремонта баннера — договорная. Цена зависит от сложности и объема выполняемого ремонта.

Подробную информацию вы можете получить из раздела Монтаж баннеров

ВЫСОТНЫЕ РАБОТЫ «ПОД КЛЮЧ» ПРОФЕССИОНАЛЬНО

Все работы по ремонту наружной рекламы и рекламных вывесок очень индивидуальны. Оценка стоимости выполнения сложных ремонтных работ производится после диагностики проблемы. Чаще всего для этого требуется выезд альпиниста на объект с подъемом на высоту. В некоторых случаях возможно дистанционное проведение диагностики и определение стоимости ремонта наружной рекламы. Для этого необходимы фотографии, из которых будет понятен характер повреждений вывески, баннера, крышной установки.

Стоимость небольших работ по ремонту вывесок, такие как замена ламп, светодиодов, определяется по цене минимального выезда.

Вид работ	Цена, руб
Ремонт наружной рекламы, рекламных вывесок, крышных установок	договорная

Цена минимального выезда на ремонт наружной рекламы в Москве и Московской области — 6000 руб.

Полная информация об услуге Ремонт наружной рекламы промышленными альпинистами в Москве и Московской области.

Цена демонтажа наружной рекламы альпинистами в Москве и Московской области напрямую связана со стоимостью монтажа рекламной конструкции.

Вид работ	Цена, руб
Демонтаж рекламной вывески (*)	50-70% стоимости монтажа
Утилизация вывески	договорная

(*) — на стоимость демонтажа рекламной вывески влияет место ее установки (высота) и ее размер.

Условия и порядок выполнения Демонтажа наружной рекламы альпинистами.

Есть вопросы? Звоните!

ЧТО ТАКОЕ ПРОМЫШЛЕННЫЙ АЛЬПИНИЗМ?

Промышленный альпинизм (англ. rope access — веревочный доступ; после вступления в силу Приказа Минтруда России №155н от 28 марта 2014 г. “Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте” стал называться канатным доступом) — это способ безопасного доступа работника (промышленного альпиниста) к рабочему месту в безопорном пространстве для выполнения работ, при которых есть риск падения с высоты.

Система канатного доступа обеспечивает работнику доступ к рабочему месту и возврат обратно, выход на поверхность площадки и изменение в рабочей позиции, предоставляет опору и позиционирование, защищая от падения, обеспечивая при необходимости спасение с высоты.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО АЛЬПИНИЗМА (ВЕРЕВОЧНОГО ДОСТУПА)

С каждым годом областей, в которых применяется промышленный альпинизм становится все больше. Промышленные альпинисты выполняют: строительные, монтажные, ремонтные, обслуживающие работы и пр. Веревочный доступ применяется на фасадах и крышах промышленных и гражданских зданий и строений, на судах, башнях, на мачтах, опорах ЛЭП, на металлоконструкциях, в торгово-развлекательных центрах, на деревьях, а также в сценическом риггинге.

Промышленные альпинисты занимаются монтажом металлоконструкций, баннеров, рекламных конструкций, оборудования АФУ и ОПС, светового оборудования для наружного, внутреннего и декоративного освещения помещений и фасадов зданий, монтажом водосточных систем, систем антиобледенения и снегозадержателей на крыше зданий, монтажом стеклопакетов и пр. Красят фасады, металлоконструкции, крыши. Ремонтируют и реставрируют фасады. Моют окна, фасады, вывески, убирают крыши от снега, сбивают сосульки и удаляют наледь с кровель. Поднимают грузы в окно, на крышу или на мачты и трубы, удаляют и кронируют деревья. Некоторые специалисты веревочного доступа предоставляют услугу “подарок в окно” или “дед Мороз в окно”, а также могут спустить любого желающего на веревках с крыши для того чтобы клиент мог сам поздравить свою возлюбленную.

В КАКИХ СЛУЧАЯХ СТОИТ ПРИМЕНЯТЬ ТЕХНОЛОГИИ ПРОМЫШЛЕННОГО АЛЬПИНИЗМА?

Работы с использованием канатного доступа следует применять, когда применение подъемных механизмов, подмостей, автовышек и лесов невозможно или экономически нецелесообразно.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОМЫШЛЕННОГО АЛЬПИНИЗМА

Отсутствие затрат на использование подъемников, автовышек и возведение строительных лесов
Скорость доставки работника к месту проводимых работ
Минимизация рисков повреждения фасада
Не имеет ограничений по высоте
В некоторых случаях является единственным возможным способом выполнения работ

Скачать типовой договор подряда на строительные работы.

9.2. В случае расхождения отдельных положений настоящего договора с действующим законодательством Российской Федерации договор в целом сохраняет свою силу, а Стороны будут стремиться найти решение, не противоречащее законодательству и наиболее полно по смыслу и экономически соответствующее недействительному положению договора.

проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность;
отказаться от договора и потребовать возмещения убытков, если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным;
отказаться от договора либо поручить исправление работы другому лицу за счет Исполнителя, а также потребовать возмещения убытков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, а в назначенный ранее Подрядчику срок для устранения недостатков он их не устранил;
отказаться при наличии уважительных причин от договора подряда в любое время до сдачи работы, уплатив Исполнителю часть установленной цены за работу, выполненную до получения уведомления об отказе Заказчика от договора, и возместив Исполнителю убытки.

— — Неисправные съемные грузозахватные приспособления, а также приспособления, не имеющие бирок (клейм), не должны находиться в местах производства работ. Не допускается нахождение в местах производства работ немаркированной и поврежденной тары.

1.36. Перед началом работ по перемещению грузов каждый груз должен быть тщательно осмотрен, проверены устройства для застропки (зацепки) груза в соответствии со схемой строповки. 1.37. Погруженные на открытый подвижной железнодорожный транспорт грузы должны размещаться в пределах установленного габарита погрузки, указанного на рис. 1. Примечание изготовителя базы данных: рис.1 временно не приводится.

1.38. Грузы на площадке складирования при высоте укладки (от головки рельса) до 1,2 м должны размещаться от наружной грани головки ближайшего рельса железнодорожного или кранового пути не менее 2,0 м, при большей высоте укладки — не менее 2,5 м.

1.39. Инфо При переноске тяжестей грузчиками на расстояние до 25 м для мужчин допускается максимальная нагрузка 50 кг, для юношей в возрасте от 16 до 18 лет — 16 кг следующие грузы: навалочные (гравий, глина, песок, зерно, овощи и т.п.), легковесные (пустая тара, фрукты в мелкой упаковке и т.п.), штучные (кирпич и т.п.), пиломатериалы (подтоварник, тес, доски, рейки и т.п.).

1.25.8. Переноска груза грузчиком допускается массой не более 50 кг. Если масса груза превышает 50 кг, но не более 80 кг, то переноска груза грузчиком допускается при условии, что подъем (снятие) груза производится с помощью других грузчиков.

1.25.9. Женщинам разрешается поднимать и переносить тяжести вручную: постоянно в течение рабочей смены — массой не более 7 кг, периодически (до 2 раз в час) при чередовании с другой работой — массой не более 10 кг. Важно Выполнение отдельных требований Правил, связанных со значительными капитальными затратами, по срокам их реализации, а также для сферы малого бизнеса и предпринимательства могут быть решены в отдельном

ОАО «МинГорМонтаж», ремонтно-строительный участок (наименование организации, структурного подразделения) НАРЯД-ДОПУСК № 15-12/01 на производство работ повышенной опасности Выдан 14.12.2015 (число, месяц, год) Действителен до 18.12.2015 (число, месяц, год) 1.

Руководителю работ производителю работ Пекареву Сергею Васильевичу (должность, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 2.

На выполнение работ ремонтно-строительных (демонтаж штамповочного пресса J21) (наименование работ, место, условия их выполнения) в цехе по производству металлоизделий ЗАО «Металл Плюс» с последующей бетонной стяжкой фундамента при работающих рядом штамповочных прессах, передвигающихся электропогрузчиках). 3. Опасные производственные факторы, которые действуют или могут возникнуть независимо от выполняемой работы в местах её производства: движущиеся машины и механизмы, подвижные части производственного оборудования, передвигающиеся изделия, заготовки и материалы, повышенный уровень шума.

4. До начала производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия: № п/п Наименование мероприятия Срок выполнения Ответственный исполнитель (должность, фамилия, инициалы, подпись) 1 2 3 4 1 Ограждение рабочей зоны 14.12.2015, 09:30 Производитель работ Пекарев С.В. Подпись 2 Установка средств пожаротушения 14.12.2015, 10:00 Производитель работ Пекарев С.В.

В процессе производства работ необходимо

Многие организации привлекают для выполнения работ на своих площадях или на своём оборудовании сторонние компании, именуемые подрядчиками.

Чтобы оформить все процессы и аспекты взаимоотношений между сторонами, необходимо заполнить акт-допуск на производство работ. Что это такое? Акт представляет из себя документ, в основных положениях которого прописаны условия, на которых сотрудники подрядчика будут совершать работы на объекте заказчика, а также указаны меры безопасности, принимаемые заказчиком для обеспечения безопасности труда выполняющих работы людей.

Документ необходим для составления полного перечня действий, которые будут совершаться подрядчиком, а также для определения ответственности обеих сторон в случае нарушений договора. Кто и когда его оформляет? Акт должен быть заполнен обеими сторонами.

Федерации независимыхпрофсоюзов Россииот 6 января 1998 г. № 109/3 Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов ПОТ РМ-007-98 Дата введения 1 июня 1998 года Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (далее — Правила) разработаны по заказу Министерства труда и социального развития Российской Федерации на основе федерального законодательства о труде и охране труда, стандартов безопасности труда (ССБТ), строительных норм и правил, санитарных правил и норм, Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов и других нормативных правовых актов по охране и безопасности труда, утвержденных федеральными органами исполнительной власти в установленном порядке, и соответствуют требованиям Постановления Минтруда России от 01.07.93 № 129. Инфо Утверждение инструкций должно производиться руководителем организации после согласования с соответствующим профсоюзным органом или иными уполномоченными работниками представительными органами и службой охраны труда, а в необходимых случаях и с другими заинтересованными службами.

1.6. Инструкции по охране труда должны выдаваться работникам

22198 К работам повышенной опасности относятся взрывные, высотные, лесосплавные, подземные работы, а также работы, связанные с ремонтом гидравлического оборудования, выработкой стекла, обслуживанием линий электропередач, испытанием строп и т.д.

Практически всегда работы, связанные с высокими рисками, требуют от исполнителей особой подготовки. Такие работы четко регламентируется и порядок их выполнения устанавливается в специальных правилах, актах и нормативах.

На сотрудников, непосредственно занимающихся их выполнением, выписывается специальный разрешительный документ под названием

«наряд-допуск на производство работ повышенной опасности»

. Как заполнить этот документ — обсудим в этом материале.

Начинаем, как и всегда, с бланка и образца: ФАЙЛЫ Основная задача данного документа – точно зафиксировать то, к каким именно объектам и работам получают допуск специалисты.

Кроме того, в наряде прописываются:

пройденные ими инструктажи, меры безопасности, которые они должны применять на рабочем месте при выполнении своих трудовых обязанностей и пр., ответственные за проведение работ и безопасность лица.

Документ выписывается только после того, как все меры защиты специалистов будут приняты, инструктажи проведены, а безопасность на месте проведения работ обеспечена. Отсутствие наряда-допуска к работам в условиях повышенной опасности является серьезным нарушением правил по технике безопасности и выявление таких фактов может привести к наказанию руководства и администрации предприятия со стороны надзорных структур. не имеет строго установленного, обязательного в применению образца, поэтому он может быть написан в свободном виде или по специально разработанному и утвержденному внутри компании шаблону.

Главное, чтобы в него обязательно была внесена информация: о специалистах, получивших доступ к выполнению работ, ответственных лицах, руководителе работ,