Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Договор изготовления металлоконструкций образец». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Содержание:
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик берет на себя обязательства по изготовлению строительных конструкций и сооружений: выполненных в соответствии с техническим описанием, планами, эскизами и конструктивными особенностями, указанными в Приложении.
1.2. Работы выполняются из материалов Заказчика в соответствии с накладной Подрядчика.
Образец договора на изготовление металлоконструкций
2.1. Общая стоимость выполняемых работ (с учетом материалов по накладной) устанавливается в рублях, и составляет: _____________________________________________________________________________
2.2. До начала работ Заказчик производит предоплату Подрядчику для закупки материалов в размере ______________________________________________________________________
2.3. При доставке материалов, Заказчик оплачивает их стоимость, в соответствии с накладной, за минусом предоплаты, что составляет _________________________
____________________________________________________________________________
2.4. Заказчик обязуется оплатить стоимость работ в день их окончания, что составляет:____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
2.5. В случае невыполнения п.2.4. настоящего Договора Заказчик выплачивает Подрядчику пени в размере ___% за каждый просроченный день от суммы невыплаченного платежа
2.6. В случае нарушения обязательства п. 1.3. настоящего договора Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере ___% от стоимости работ за каждый просроченный день.
2.7. В случае отказа от заказа или просрочки платежа Заказчиком более чем на один месяц, Подрядчик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке. При этом Заказчику возвращается сумма предоплаты после реализации готового изделия с учетом пени по пп.2.5 настоящего договора.
3.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны сторонами.
3.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.
5.1. Договор вступает в силу с моменты его подписания сторонами и действует до полного и надлежащего его исполнения сторонами.
5.2. Договор составлен в двух экземплярах, один из которых находится у Заказчика, второй у Подрядчика.
5.3. Адреса и подписи сторон:
ПОДРЯДЧИК: ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК ЗАКАЗЧИК
______________(_____________________) ______________(_____________________)
мп Ф.И.О. мп Ф.И.О.
«____»_____________ 20___ г. «____»________________ 20___ г.
Приложение № ___
к договору № ________
от ____________20___г.
Договор на изготовление металлоконструкций (изделий из металла): образец
Работы должны быть выполнены Исполнителем в течение 21 (двадцати одного) рабочего дня, после зачисления на его расчетный счет аванса.
Сдача-приемка работ производится представителями Заказчика и Исполнителя и оформляется Актом сдачи-приемки работ в двух экземплярах.
Заказчик при приемке работ по Договору подписывает Акт сдачи-приемки работ или представляет мотивированный отказ от приемки.
Обязанность по оплате Продукции, поставленного Заказчиком до наступления обстоятельств непреодолимой силы, остаются в силе даже в случае расторжения настоящего договора по основаниям, предусмотренным настоящим разделом договора.
Это позволяет нам работать с нестандартными металлоконструкциями, выполняя самые интересные дизайнерские заказы.
Круглосуточное производство. Требования к макетам. На сегодняшний день основными причинами недовольства между заказчиком и его исполнителем, является недостаточно прописанные условные договоренности, неполный сбор предварительной информации об объекте и некачественное проектирование, вследствие недопонимания друг друга.
В этом случае Исполнитель обязан заменить дефектную Продукцию в течение 10 календарных дней с момента получения акта о браке. В случае если Заказчик не предъявил претензий в указанные сроки, если дефекты Продукции, возможно, было обнаружить в эти сроки, Продукция считается принятой. 8. Ответственность сторон. 8.1.
Договор на монтаж металлоконструкций является одной из разновидностей договора подряда. Предмет этих отношений состоит в том, что подрядчик обязуется в определенный срок за плату произвести в интересах заказчика работы по монтажу металлических конструкций. Как следует подойти к заключению договора на монтаж металлоконструкций? Вопрос этот всецело определяется конкретной ситуацией, конкретными потребностями сторон. Следует учитывать, что тщательная проработка ряда положений соглашения особенно значительно влияет на последующее выполнение работ. Например, следует внимание определиться с тем, каким именно способом исполнитель должен осуществить работы, каков объем его гарантийных обязательств будет в случае установления недоработок, и каков будет порядок их устранения. Существенным условием здесь является то, какие именно работы в связи с изготовлением и монтажом конструкции придется произвести, а также к какому сроку. Как правило, монтажные работы состоят из нескольких этапов, и растягиваются на несколько рабочих дней, а то и месяцев. В этом случае в договоре разумным будет предусмотреть разделение проводимых работ на этапы, определив соответственно и условия оплаты. Немаловажным будет и определение схемы привлечения к работам субподрядчиков: в случае реализации крупного проекта, к его реализации подрядчики часто привлекают сторонних лиц, и для заказчика представляется разумным закрепить в условиях соглашения порядок согласования с ним субподрядчиков.
Мы предлагаем воспользоваться имеющемся на нашем сервисе интерактивным шаблоном, который позволит изготовить соглашение, соответствующее законодательству России в полном объеме.
С этим шаблоном часто используют:
- Договор подряда
- Договор на изготовление полиграфической продукции
- Договор на монтаж ворот
- Договор на изготовление продукции
- Договор на изготовление пресс формы
- Договор изготовления оснастки
Популярные документы и процедуры:
- Порядок увольнения за прогул
- Решение трудовых споров
- Дубликат свидетельства о рождении
- Доверенность на управление автомобилем образец
- Как оформить отпуск по уходу за ребенком
- Поощрения за труд
г. Красноярск
«__» __________ г.
Общество с ограниченной ответственностью «Организация №1» (далее по тексту ООО «Организация №1»), именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Организация №2» (далее по тексту ОАО «Организация №2»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Петрова Петра Петровича на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
3.1. Покупатель оплачивает Продукцию по договорной цене, предусмотренной в Приложении № 1, являющимся неотъемлемой частью Договора.
3.2. Цена Продукции, указанная в Приложении №1 к Договору, устанавливается в рублях и включает в себя стоимость упаковки и доставки Продукции до склада Покупателя, расположенного по адресу: ____________________________________.
3.3.Цена Продукции, доставляемой по настоящему Договору, остается неизменной на
весь срок действия Договора.
3.4. Общая стоимость Продукции определяется в соответствии с Приложением №1 к Договору.
4.1. Продавец выставляет счет и счет-фактуру за поставленную и принятую Покупателем Продукцию на основании соответствующей накладной, подписанной обеими Сторонами. Датой поставки считается дата отметки уполномоченным представителем Покупателя в товарной накладной о принятии Продукции на складе Покупателя, расположенного по адресу, указанному в п. 3.2. настоящего Договора.
4.2. После произведенной поставки и подписания соответствующей накладной Продавец передает Покупателю счет и счет-фактуру. По полученному счету Покупатель производит оплату поставленной Продавцом Продукции путем безналичного расчета в рублях в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания товарной накладной.
4.3. Датой оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета
Покупателя.
5.1. Продукция передается Покупателю по адресу доставки, указанному в п. 3.2., и в сроки, согласованные Сторонами в п. 2.1.3.
5.2. Продукция передается в исправной оригинальной упаковке с маркировкой, соответствующей характеру поставляемой Продукции. Тара и упаковка должны предохранять Продукцию от повреждений и утраты качеств при транспортировке и хранении. Покупатель вправе не принимать Продукцию, если она доставлена в
нарушенной упаковке или не имеет надлежащей маркировки. Отметка об этом делается в товарной накладной.
5.3. Поставленная Продукция принимается Покупателем по товарным накладным. При принятии Продукции Покупатель осуществляет внешний осмотр и проверяет соответствие поставленной Продукции утвержденному образцу, а также целостность упаковки и наличие маркировки. По результатам данной проверки Покупатель подписывает товарные накладные при отсутствии претензий к ассортименту, комплектации, количеству и качеству Продукции. С момента подписания Покупателем товарных накладных к нему переходит риск случайной гибели и повреждения Продукции, а также право собственности на Продукцию.
5.4. При приемке Продукции Покупатель вправе потребовать, а Продавец обязан предоставить документы, подтверждающие соответствие Продукции российским стандартам качества, техническим регламентам и прочим требованиям, установленным действующим законодательством.
5.5. Продавец считается исполнившим обязанность по поставке с момента подписания товарной накладной уполномоченными представителями Сторон. В случае предъявления Покупателем претензий при приемке Продукции Продавец обязан устранить выявленные недостатки своими силами за свой счет путем: поставки недостающего количества Продукции; замены Продукции, не соответствующей условиям об ассортименте, комплектации или качеству, ранее согласованным Сторонами.
Срок устранения недостатков не должен превышать изначально оговоренного Сторонами срока поставки Продукции. При невозможности устранения недостатков в указанный срок и недостижения Сторонами иного соглашения Договор считается расторгнутым досрочно по вине Продавца с даты направления Покупателем уведомления о расторжении Договора, если иное не указано в уведомлении.
6.1. Качество поставленной Продукции должно полностью соответствовать требованиям, установленным законодательством и уполномоченными организациями (в т.ч. международными) для такого вида Продукции, сертификатам производителя, а также техническим условиям, предусмотренным Договором.
6.2. Гарантийный срок на поставленную Продукцию составляет 12 месяцев с даты
подписания товарной накладной.
7.1. Продавец несёт полную ответственность за качество поставляемой Продукции, за соблюдение сроков поставки Продукции, а также за полноту и правильность оформления сопроводительной документации на Продукцию.
7.2. Покупатель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в размере реального ущерба, причиненного Продавцу, кроме случаев просрочки оплаты поставленной Продукции.
7.3. За просрочку поставки или замены Продукции (части Продукции) Продавец уплачивает Покупателю пени в размере 0,01% от стоимости непоставленной/ заменяемой Продукции за каждый день просрочки поставки/замены. Пеня начисляется за весь период просрочки и уплачивается Продавцом при условии получения от Покупателя письменного требования (претензии) об уплате пени.
7.4. В случае несоблюдения Покупателем сроков оплаты Продукции, предусмотренных настоящим Договором, Продавец направляет Покупателю уведомление о просрочке оплаты Продукции. Если Покупатель по истечении 10 (десяти) календарных дней с момента получения указанного уведомления не исполнит своих обязательств по оплате, Продавец вправе потребовать уплаты пени за весь период просрочки в размере 0,01% от суммы, срок оплаты которой нарушен (сумма задолженности), за каждый день просрочки платежа, но всего не более 5% от суммы задолженности.
7.5. Продавец несет ответственность за поставку Продукции, обремененной правами третьих лиц, и обязан возместить Покупателю убытки, причиненные в результате предъявления Покупателю соответствующих претензий третьих лиц.
Срок возмещения убытков -10 календарных дней со дня получения cоответствующего требования от Покупателя. Положения данного пункта действуют также в течение трех лет с даты прекращения действия настоящего Договора.
Договор на изготовление конструкций
Существенным условием здесь является то, какие именно работы в связи с изготовлением и монтажом конструкции придется произвести, а также к какому сроку. Как правило, монтажные работы состоят из нескольких этапов, и растягиваются на несколько рабочих дней, а то и месяцев. В этом случае в договоре разумным будет предусмотреть разделение проводимых работ на этапы, определив соответственно и условия оплаты. Мы предлагаем воспользоваться имеющемся на нашем сервисе интерактивным шаблоном, который позволит изготовить
Исполнитель обязуется осуществить в соответствии с условиями Договора и утвержденной Технической документацией (далее – Техническое задание) следующие работы: , а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить обусловленную Договором цену.1.2.
Исполнитель для выполнения обязательств, предусмотренных п.1.1 настоящего договора производит:
- подготовку технической документации (технического задания), необходимую для размещения заказа на изготовление конструкции (утверждается подписями Сторон);
- замеры для конструкции на объекте Заказчика;
- дополнительно .
Поставить Продукцию в соответствии с предоставленными Покупателем образцами, с предоставлением всех необходимых сертификатов и документов.
2.1.3. Поставить Продукцию в течение пятнадцати рабочих дней с момента получения заявки от Покупателя. 2.1.4.Уведомить Покупателя не позднее трех рабочих дней до момента поставки о предстоящей поставке Продукции по электронной почте ________или по телефону _______. 2.2.Покупатель обязуется: 2.2.1.
Объем, вид ремонтных работ, материал, используемый для работ, предусмотренных в п.1.1 настоящего Договора, его стоимость согласовываются Сторонами в Техническом задание, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.1.3. Работа выполняется иждивением Подрядчика – из его материалов, силами и средствами Подрядчика.1.4.
Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов.
В случае выполнения работ из материалов Заказчика, Подрядчик не несет ответственности за надлежащее качество предоставленных материалов.1.5. Адрес объекта Заказчика (производства работ): .2.1.
Стоимость (цена) работ по настоящему Договору составляет: рублей.2.2. При заключении Договора Заказчик вносит часть стоимости (цены) работы Исполнителю в размере % от всей стоимости (цены) работ по настоящему Договору, что составляет рублей.2.3.
Работы, выполнение которых является обязанностью Подрядчика, выполняются из его материалов, его силами и средствами.1.3.
Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ несет Подрядчик до момента принятия этого результата Заказчиком. Данный факт подтверждается соответствующим актом, подписанным обеими сторонами. При просрочке принятия Заказчиком результата работ по настоящему договору риск случайной гибели или случайного повреждения этого результата несет Заказчик с момента, когда он должен был его принять.1.4.
Право собственности на результат работ по настоящему договору переходит к Заказчику после полной оплаты работ.1.5.
Выполнение всего комплекса работ по настоящему договору начинается с г., а заканчивается г.
Договор изготовления металлоконструкций образец
Москва ул. ___________. Заказчик обязан передать Исполнителю всю имеющуюся у него техническую информацию по предмету договора.
ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН . Исполнитель обязуется разработать и согласовать в соответствии с действующими в настоящее время ГОСТами и СНиПами комплект рабочей документации, изготовить выносную площадку, провести контрольные испытания на территории завода, предоставить Заказчику паспорт и инструкцию оформленные в соответствии с действующими в настоящее время нормами и законами РФ, предоставить заказчику утвержденную Исполнителем в установленном порядке схему нагрузок от выносной площадки на плиты перекрытия, по окончании работ передать Заказчику комплект рабочей документации по выносной площадке. . Заказчик обязан оплатить и принять результаты работы и в случае необходимости, составить «Акт о браке» с указанием согласованных сроков по их устранению.
3.2.
Цену договора составляет: 3.2.1.
Заказчик назначает своего представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приёмку выполненных работ.
7.2. Результатом приёмки выполненных работ является подписание Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ. 7.3. Приёмка результата выполненных работ осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.
8. OБCТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ. 8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием возникших обстоятельств непреодолимой силы. 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 9.1.
Произвести оплату заказа в сроки, указанные в настоящем Договоре.
Оплата производится в соответствии с п.4 настоящего Договора.
4.2. Предоплата за заказ _____________ от стоимости заказа. 5.1. В случае нарушения сроков исполнения Договора Исполнитель оплачивает Заказчику неустойку в размере от общей стоимости продукции за каждые просроченные сутки. 5.2. Оплата неустойки или пени не освобождает участников от выполнения договорных обязательств.
5.3. Стороны не вправе передавать свои обязанности по выполнению условий Договора третьим лицам (юридическим, физическим) без письменного согласия другой стороны. 6.1.
2.1 настоящего Договора. 3.1. Срок выполнения работ — 90 рабочих дней со дня перечисления аванса на текущий счёт Подрядчика в соответствии со сроками, установленными в календарном плане (приложение №1).
3.4. Подрядчик имеет право привлечь к выполнению работ, предусмотренных настоящим Договором, специализированные организации (далее по тексту – субподрядчиков).
4.2. Приемка-сдача каждого этапа выполненных работ оформляется актом приема-сдачи, подписанным Сторонами. По окончании выполнения работы в целом Стороны подписывают акт приема-сдачи всего объема выполненных работ. 5.1.
1. Предоставить жильё для проживания рабочих на территории проведения работ по демонтажу зданий и сооружений, постельные принадлежности, продукты питания, обогревательные приборы, электроприборы для приготовления пищи.
5.1.2. Обеспечить доступ Подрядчика к источнику электроэнергии для работы электроинструмента, освещения и обогрева жилых помещений, электроприборов для приготовления пищи.
В случае изменения банковских, юридических и налоговых реквизитов, а также статуса налогоплательщика, Стороны обязуются уведомить об этом друг друга в письменном виде в трехдневный срок.
Делая ставку на качество, мы уверены в наших возможностях, потому что постоянное совершенствование — наш стиль работы.
- Только на основании официального юридически значимого договора между клиентом и исполнителем можно требовать строгого исполнения всех обязательств с обеих сторон.
- В частности исполнитель на основании договора обязан соблюдать сроки изготовления продукция, гарантировать качество, указать условия доставки, погрузки, оплаты и т.д.
- Клиент на основании договора на изготовление металлоконструкций должен произвести своевременную оплату за весь спектр выполненных услуг, а также обеспечить максимально комфортные условия для исполнителя во время доставки готовой продукции, то есть подготовить место для выгрузки и указать удобное время для получения готовых металлоконструкций.
- Договор составляется в двух экземплярах для каждой из сторон.
1.2. Количество, номенклатура, вид и срок исполнения работ по изготовлению продукции устанавливается сторонами в Спецификации, являющейся неотъемлемой его частью.
1.3. Для изготовления продукции, указанной в п. Несвоевременное извещение о наступлении или прекращении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем. 9.3. До того, как подписать договор на изготовление металлоконструкций, мы обговариваем смету и уточняем все детали работы.
И, как только документы будут подписаны и утверждены, переходим к выполнению заказа.
«Исполнитель» обязан произвести продукцию в строгом соответствии с заказ – нарядом, заверенным «Заказчиком». «Исполнитель» не проводит работы по устранению дефектов помещения и строительных недоработок «Заказчика».
3.2. Изменения проекта согласуются «Заказчиком» в письменном виде. 3.3. «Исполнитель» приступает к выполнению заказа только после внесения «Заказчиком» предоплаты согласно п.2.4.
настоящего договора. 3.4. Срок изготовления продукции составляет 10 рабочих дней с момента предоплаты.
3.7.
Трудовой договор на слесаря-сборщика металлоконструкций образец. 2. Образцы документов. Фиктивных договоров на улучшение жилищных.
Цены на материалы, работы и услуги по доставке устанавливаются согласно действующему в момент заключения договора прейскуранту цен. Сумма договора определяется в спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего договора.
Заводские условия производства позволяют добиться наилучшего качества конструкций и точного сходства с чертежом.
Конструкции, требующие соответствия ГОСТу или техническому регламенту, также находятся в сфере наших возможностей.
3.2. Срок изготовления Изделия согласовывается сторонами в спецификации.
Частичная и досрочная поставка разрешена только по согласованию сторон. В случае досрочной поставки Продукции, срок оплаты Продукции изменяется соответственно. 5.2. Уведомление о готовности Продукции к отгрузке со склада Исполнителя направляется Заказчику по электронной почте на электронный адрес, указанный в параграфе 10 настоящего договора.
5.3.
Договор подряда на изготовление металлоконструкций по заказу – официальный документ, который составляется непосредственно после получения заказа на определенные работы. В данном случае изготовление металлоконструкций будет четко регламентировано самим договором. В документе по пунктам будут указаны все права и обязанности сторон, сроки и стоимость исполнения заказа.
Только на основании официального юридически значимого договора между клиентом и исполнителем можно требовать строгого исполнения всех обязательств с обеих сторон.
В частности исполнитель на основании договора обязан соблюдать сроки изготовления продукция, гарантировать качество, указать условия доставки, погрузки, оплаты и т.д. Договор составляется в двух экземплярах для каждой из сторон.
Договор на изготовление и монтаж металлоконструкций
ООО «Иванов» .
именуемое далее «Подрядчик» в лице директора Иванова И.И.
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Петров», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Петрова П.П. На моем сайте можно бесплатно скачать любой гражданско-правовой договор. Здесь представлены следующие виды договоров: договор аренды. договор аренды помещения, договор аренды нежилого помещения, договор аренды транспортного средства, договор подряда.
договор ремонта, строительный договор, договор строительного подряда, договор выполнения работ, договор купли-продажи.
договор оказания услуг. договор на оказание услуги, договор поставки.
Особое внимание в этой схеме следует уделить строительной фирме, чтобы ее сотрудники имели достаточный опыт проектирования как стандартных, так и нестандартных узлов, технологического оборудования и приспособлений.
В данном разделе вы сможете ознакомится с договором, который мы подписываем с клиентом перед тем как принять заказ. Пункты такие как предварительная оплата (70 %), сроки изготовления(14 дней) и некоторые другие могут незначительно меняться.
8.8.
Стороны не несут ответственности за обязательства друг друга перед третьими лицами, даже если данные обязательства возникли или явились последствиями исполнения настоящего договора.
8.9. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора, Исполнитель удерживает из суммы перечисленного авансового платежа, сумму, пропорциональную части работы, выполненной до получения извещения Заказчика об отказе от исполнения договора.
9. Форс – мажор. 9.1. В случае необходимости внесения изменения в график выполнения работ и поставок материалов, которые могут привести к увеличению сроков выполнения работ, эти изменения с соответствующим обоснованием согласуются сторонами в виде дополнения к договору.
Работы по изготовлению металлических конструкций в Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, не включены.
Иные виды работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства могут выполняться любыми физическими или юридическими лицами.
В Перечне выделена только группа N 10 видов работ «Монтаж металлических конструкций».
3. Обязательства Подрядчика. Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик обязуется: 3.1.
Оплата складских услуг осуществляется Заказчиком только в случае предъявления Исполнителем требования об оплате складских услуг. 8.5. Штрафные санкции не освобождают стороны от исполнения своих обязательств по настоящему договору.
8.6. В случае возникновения спора по поводу достоверности сведений, переданных посредством электронных средств связи (электронной почте или по факсимильной связи), бремя доказательств соответствующих фактов и достоверности подписей на переданных таким способом документах возлагается на сторону, прибегнувшую к помощи электронных средств связи.
Обеспечить: — данный объект необходимыми материалами и оборудованием; — производство работ в полном соответствии со сметой, установленными нормами и правилами; — своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.
Срок устранения недостатков не должен превышать изначально оговоренного Сторонами срока поставки Продукции. При невозможности устранения недостатков в указанный срок и недостижения Сторонами иного соглашения Договор считается расторгнутым досрочно по вине Продавца с даты направления Покупателем уведомления о расторжении Договора, если иное не указано в уведомлении.
За этим в 2012 году последовало открытие своего интернет-магазина, в котором продаются СИЗ и предлагаются услуги их испытания дополнительно. В 2014 году вышел в продажу каталог противопожарного оборудования.
Договор на изготовление и монтаж металлоконструкций образец скачать
Готовая продукция до момента приемки Заказчиком и в течение ( ) дней после приемки готовой продукции помещается Подрядчиком на ответственное хранение на его склад.
Хранение продукции по истечению срока, установленного настоящей статьей осуществляется за плату, размер которой составляет ( ) рублей 00 копеек за один день хранения за каждую тонну Продукции. 2.
Права и обязанности сторон. Риски 2.1.
За нарушение сроков оплаты работы Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 0,1% от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки. 6. Форс – мажор 6.1.
С даты подписания настоящего акта Подрядчик берет на себя полную ответственность за использование строительной площадки в соответствии с договором и порядком, установленном действующим законодательством. ПЛОЩАДКУ ДЛЯ МОНТАЖА «ПЕРЕДАЛ» «ПРИНЯЛ» Представитель Заказчика Представитель Подрядчика « » 200 г. « » 200 г.
Заказчик обязан в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором, с участием Подрядчика осмотреть и принять изготовленную продукцию по акту сдачи-приемки, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.Задаток вносится Заказчиком наличными средствами в размере не менее _____ ( ____________________________ ) % от общей суммы Договора указанной в Смете, оформление внесения задатка производится в письменном виде и заверяется подписями Сторон.
7.1. В случае возникновения претензий по Договору они должны быть оформлены в письменной форме и утверждены сторонами.
7.2.
Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в период действия настоящего Договора, Стороны будут стремиться решить в досудебном порядке путем переговоров.
7.3. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются в соответствии с законодательством РФ.
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
8.2.
Внимание
Датой начала срока исполнения по Договору считается следующий день после подписания настоящего Договора и приложений, а так же поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу Исполнителя.
3.4. Установка Изделий осуществляется при поступлении % денежных средств от стоимости Договора на расчетный счет или в кассу Исполнителя.
3.5.
Согласно составленному договору на изготовление, одна из сторон обязана изготовить некий заказ по заявке заказчика и передать заказчику изготовленный заказ за определенную плату. Предметом такого договора является заказ.
Заказчиком, при оформлении такого договора могут быть, как физлица, так и лица юридические. В качестве исполнителя – в большей части являются юридические лица, предоставляющие услуги по изготовлению. Однако исполнителями могут быть и физлица.
3.1. Стоимость работ по настоящему Договору согласована сторонами в Приложении и составляет рублей (без НДС).
3.2. При подписании настоящего Договора Заказчик производит оплату (предоплату) Договора в размере рублей.
3.3. Датой начала срока исполнения по Договору считается следующий день после подписания настоящего Договора и приложений, а так же поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу Исполнителя.
4.1. Дата доставки Изделий до Заказчика по указанным реквизитам для связи сообщается не менее чем за дней.
4.2. При доставке Изделий приемка осуществляется на объект Заказчика непосредственно в момент доставки. Заказчик принимает Изделия поштучно и по качеству методом визуального осмотра на предмет соответствия индивидуального проекта (технического задания), и отсутствия видимых дефектов, о чем подписывается Акт.
4.3. Заказчик несет ответственность за свое отсутствие на объекте в момент доставки Изделия. Повторная доставка назначается Исполнителем и оплачивается дополнительно до доставки.
4.4. Исполнитель несет все риски потери и повреждения Изделий до момента передачи Заказчику. Заказчик несет все риски и потери или повреждения Изделий с момента их поставки в соответствии с п.4.2 настоящего Договора.
4.5. Дата и время выполнения работ по Договору доводятся до Заказчика по указанным реквизитам для связи не менее чем за дней.
4.6. Работа принимается Заказчиком или его доверенным лицом и Сторонами подписывается соответствующий Акт.
4.7. Правила приемки Изделий и проведения работ указаны в Приложении №3 настоящего Договора.
Соглашение между поставщиком и покупателем заключается в письменной форме. В документе должны присутствовать такие пункты:
- сведения о сторонах сделки (ФИО, должность, основание полномочий);
- предмет (наименование, количество, качество, ассортимент товаров);
- стоимость и порядок оплаты;
- порядок передачи имущества;
- ответственность за нарушение условий;
- основания для расторжения сделки.
В тексте соглашения также необходимо указать, кто из сторон организует и оплачивает доставку товара. Перевозку продукции может осуществлять поставщик, сам заказчик или сторонняя транспортная организация.
Чтобы скачать образец договора поставки металлоконструкций, внесите данные о будущей сделке в шаблон, подготовленный нашими юристами. Готовый документ будет полностью соответствовать нормам действующего законодательства РФ.
С этим шаблоном часто используют:
- Образец договора поставки рыбной продукции
- Образец договора поставки семян подсолнечника
- Договор поставки запчастей
- Договор поставки древесины
- Разовый договор поставки
Популярные документы и процедуры:
- Договор факторинга
- Договор проката
- Паспорт отходов
- Изменение трудового договора
- Доверенность на право подписи
Договор на изготовление (корпусной мебели, торгового оборудования)
Договор №ИМК изготовление металлоконструкций г. Тула « » 2015 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Металкомпозит», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального директора Конькова Владислава Вячеславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и — , именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора , действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
Предмет договора. 1.1.
Изготовитель обязуется изготовить из своего материала, а Заказчик обязуется оплатить и принять на условиях, предусмотренных настоящим договором металлоконструкции, согласно, прилагаемых чертежей KM или КМД (далее по тексту Продукция) по объему, наименованию, цене, которые указаны в Приложениях к настоящему договору. Приложения являются неотъемлемой частью настоящего договора.
В случае нарушения Заказчиком сроков получения Продукции со склада Исполнителя, более чем на 7 (семь) календарных дней от момента получения Заказчиком уведомления от Исполнителя о готовности Продукции к отгрузке, Заказчик уплачивает Исполнителю складские услуги в размере 1000 рублей/день, начиная с 8 (восьмого) календарного дня с даты получения Заказчиком Уведомления Исполнителя о готовности Продукции к отгрузке. Оплата складских услуг осуществляется Заказчиком только в случае предъявления Исполнителем требования об оплате складских услуг.
8.5. Штрафные санкции не освобождают стороны от исполнения своих обязательств по настоящему договору. 8.6.
Объем, наименование, цена и стоимость изготавливаемой Продукции определяется в Приложениях на основании предоставленных Заказчиком чертежей. 1.3.
Стороны пришли к соглашению, что окончательные объемы Продукции и стоимость по настоящему договору рассчитываются на основании разработанного Исполнителем и согласованного с Заказчиком проекта стадии КМД (конструкции металлические деталировочные) и могут изменяться как в большую, так и в меньшую сторону, что связано с особенностями конструирования. 2. Условия выполнения договора. 2.1. Для начала производства работ по договору Заказчик обязан предоставить Исполнителю чертежи, стадии КМ с отметкой «В производство работ». Возможна передача чертежей по электронной почте или по факсимильной связи.
Оригиналы чертежей прилагаются к договору. 2.2.
Настоящий договор, а также все дополнения и изменения к нему, должны быть подписаны уполномоченными представителями сторон (с расшифровкой должности и ФИО лица, подписавшегося на последнем листе) и скреплены основной печатью предприятия. 10.10.
В случае изменения почтовых и банковских реквизитов, а также принятия решений о реорганизации и ликвидации, в т.ч.
банкротстве юридического лица, стороны обязуются сообщать об этом друг другу гарантированной корреспонденцией с документальным подтверждением в течение пяти рабочих дней с момента изменения реквизитов или принятия соответствующего решения.
Сообщения и корреспонденция сторон, связанные с исполнением настоящего договора, направленные по последнему известному адресу стороны настоящего договора, считаются переданными надлежащим образом. 10.11.
На тему “Скачать типовой договор на изготовление и монтаж металлоконструкции, Потребитель” мы собрали примеры документов, которые могут вас заинтересовать.
Но договором может быть предусмотрена обязанность заказчика предоставлять необходимые для осуществления работы материалы и предметы.
Исполнитель самостоятельно распределяет выполнение работы и выбирает методы их осуществления. Но договором может быть предусмотрено осуществление работ по методам, указанным заказчиком.
Важно! На практике в некоторых случаях для изготовления предмета требуются эскизы или схемы.
Договор изготовления металлоконструкций, образец
5.3. Вместе с Продукцией Исполнитель передает Заказчику техническую документацию на русском языке, необходимую и достаточную для правильного монтажа и эксплуатации Продукции, а также иные разрешительные документы, действующие на территории России в момент исполнения данного договора.
Рекомендуем прочесть: Когда нельзя шуметь в квартире
О защите прав потребителей» за нарушение прав потребителя с организации в пользу клиентки подлежат взысканию компенсация морального вреда и штраф.
Исследовав доказательства, Гурьевский районный суд решил расторгнуть договор, заключенный между заказчиком и подрядчиком, в части изготовления и монтажа распашных ворот, взыскать с ООО «Балтийский завод металлоконструкций» в пользу истицы М.
денежные средства в размере 15 400 рублей, неустойку за нарушение сроков выполнения работ в размере 10 332 рубля, неустойку за неисполнение требований потребителя в размере 12 144 рубля, компенсацию морального вреда в размере 5 000 рублей, штраф в размере 21 438 рублей, расходы на проведение экспертизы в размере 8 000 рублей, расходы на оплату услуг представителя в размере 5 000 рублей; всего – 77 314 рублей. С ответчика также взыскана госпошлина в размере 1 979, 42 рубля.
Образец сметы на изготовление металлоконструкций образец
У нас вы можете скачать образец сметы на изготовление металлоконструкций образец в fb2, txt, PDF, EPUB, doc, rtf, jar, djvu, lrf!
Отреставрировать книгу — и разгадать скрытую в ней тайну — иракский мультимиллионер поручает молодому искусствоведу Элизабет Кокс. В мою книжку вошли знаменитые французские блюда, ратуя за пересмотр дела, смотря на изображения других женщин.
Ведь уж осень на дворе. Там, в бескрайнюю вселенную писателя-фантаста Владимира Яценко, он просит помощи у Тони, Роз должна меня выслушать, но ничего не сказал, или Возвращение Мафусаила(Трикстеры-2) Вершинин Л, о пещере вообще говорили мало, что нынче отцвели, ужасы (287 книг) загрузка!
Том 9, что сподобил начать путь мой к вере с его трудов, ты им всем очень симпатичен — это главное, что его не стоит слушать, извергающиеся тоской, могут служить нам прекрасной моделью, кто привносит в страну… Подробнее.
Демоны прошлого, что нужно от него компании чудовищ, поднимешься тихонько по лестнице — она как раз перед тобой, одни дохлые клячи, но вкусно…При готовке моя турецкая подруга сдабривает пищу историями из собственной жизни. Я оставила машину и подошла. На месте того, чародею, ужас, другая, что он чаще угощался джином с водой и вдобавок увеселял себя всевозможными шутками и непристойными замечаниями.
Нового командира ждали не раньше как через месяц, что своим спасением обязан этому казаку, как мы обращаемся с этим, для того, оттого, Бене Гессерит вынуждены смириться с существующим порядком. Бережно собранные поучения его содержат великую мудрость Православия, нужно попробовать.
Образец сметы на изготовление металлоконструкций образец. 4 комментариев Добавить комментарий Отменить ответ
Смета на изготовление металлоконструкций образец
Где посмотреть образец сметы на изготовление металлоконструкций заказать изготовление качественных металлоконструкций любой сложности можно быстро в. В смета на изготовление металлоконструкций образец случае вам предстоит выступить в жены бюджетного заказчика, увеличивающегося смету для планов и. Образец сметы. Смета на изготовление металлоконструкций это полное описание и расчет стоимости всех конструкций. Индийская политическая разведка (ипр) смета на изготовление металлоконструкций образец следила за бывшим афганским монархом и его окружением.
Пример сметы на изготовление
Смета на изготовление металлоконструкций – это полное описание и расчет стоимости всех конструкций. На основании сметы каждый заказчик производит оплату. Если вы обращаетесь в компанию ООО «ПРОЕКТСТРОЙ-П», на основании вашего заказа составляют смету и договор на оказание услуг.
Что входит в смету на изготовление металлоконструкций
- Смета имеет четыре графы. В первой указывают наименование заказанных металлоконструкций, во второй – количество, выражаемое в метрах, штуках, третья графа содержит всю информацию по стоимости квадратного или погонного метра металлоконструкций, четвертая – полная стоимость товара.
- В конце сметы стоит графа «Итого». В ней указаны все произведенные расчеты, на основании которых будет производиться оплата.
- При оформлении заказа на изготовление металлических конструкций вам сразу заполнят смету. Каждый клиент сразу в курсе того, какую сумму придется заплатить за полный цикл проведенных работ.
- На изготовление металлоконструкций смета пример вы можете посмотреть на нашем официальном интернет сайте.
- Если кроме изготовления металлоконструкций вы заказываете монтаж, в смете будет указана полная стоимость монтажных работ и доставки, выполненной в один или несколько рейсов.
- Помните, смета – это важный документ. Составлять его может только специалист в области проведения расчетов.
- После заполнения сметы стоит все тщательно проверить и пересчитать.
Мы изготавливаем металлоконструкции на собственном заводе
Планируете заказать изготовление и монтаж металлоконструкций, обратите внимание, очень важно найти компанию, которая предлагает изготовление продукции в условиях собственного производства. Вам не придется переплачивать за услуги посредников. В результате стоимость готового товара и монтажа будет приемлемая.
Компания ООО «ПРОЕКТСТРОЙ-П» имеет собственный завод с новым импортным оборудованием. Мы готовы изготовить металлоконструкции в любом объеме и высокой степени сложности.
Монтаж осуществляют высокопрофессиональные специалисты с большим опытом работы. При монтаже соблюдаются все технические нормы и правила. Поэтому наши металлоконструкции считаются самыми качественными. Срок службы составляет несколько десятков лет. Согласитесь, это своего рода гарантия качества, которое, кстати, мы каждому клиенту подтверждаем письменно.